מכרז מס' 6/2024 בדבר – טיפול בפסולת בתחנת המעבר בשדרות התמרים באילת והובלתה אל אתר סילוק מורשה – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 02/09/2024 בשעה 12:00
עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות טיפול בפסולת בתחנת המעבר שבשדרות התמרים באילת והובלתה אל אתר סילוק מורשה כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד.
להלן מסמכי המכרז באופן נגיש
-
נספח א'
מכרז מס' 6/2024
בדבר – טיפול בפסולת בתחנת המעבר בשדרות התמרים באילת והובלתה אל אתר סילוק מורשה
כתב הזמנה הנחיות ודרישות סף
- עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות טיפול בפסולת בתחנת המעבר שבשדרות התמרים באילת והובלתה אל אתר סילוק מורשה כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד.
- רשאים להשתתף בהגשת ההצעות רק מי שעומד בכל דרישות הסף המפורטות :
- א. מי שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
- ב. מי שהינו בעל ניסיון קודם מוכח של 24 חודשים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות בהפעלה ותחזוקה של מפעל מיון פסולת או תחנת מעבר לאשפה או אתר סילוק פסולת בסדר גודל ובהיקף כספי שנתי בדומה לדרישות מכרז זה.
- ג. מי שהינו בעל רישיון מוביל תקף מטעם משרד התחבורה, על פי חוק שירותי הובלה התשנ"ז – 1997.
- ד. מי שהינו בעל רישיון תקף לניהול עסק לאיסוף והובלת אשפה ופסולת על פי פריט רישוי מספר 5.1 ב בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),התשע"ג-2013.
- ה. מי שהשתתף בסיור קבלנים למכרז זה במועד הקבוע.
- ו. מי שרכש את מסמכי המכרז.
- ז. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית מקור כמפורט במסמכי המכרז.
2.1 יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית מקור על סכום של 100,000 ₪, תוקף הערבות עד תאריך 01/12/2024, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.
2.2 יש לצרף העתק רישיון מוביל כאמור בסעיף 2 ג" וכן העתק רישיון לניהול עסק כמפורט בסעיף 2 – ד'.
2.3 יש לצרף אסמכתאות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ב' ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן. אסמכתאות כאמור יהיו מגורמים רשמיים ויכולים להיות גם העתקי הזמנות, חוזים, אישורים, מכתבים, חשבוניות מאושרות, אישור רואה חשבון וכד'. המציע אינו יכול להעיד על עצמו.
אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !
- להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא עומדת בתנאים הבאים ו/או שלא הוגשה כמפורט להלן:
- יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.
- יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).
- יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.
ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז בטפסים המקוריים בלבד כשהיא חתומה בהתאם להוראות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.
ה. אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.
אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.
חתימת המציע ___________________
- את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור לעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
- כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
- אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
- במידה ויוגשו הצעות מחיר זהות יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות זהות יתנו במועד שתורה הוועדה הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
- על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
- העירייה תהיה רשאית שלא לבחור כזוכה במציע שהצעתו היא הזולה ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה ב-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
- תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
- בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
- העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות באופן עצמאי ללקוחותיו של המציע על מנת לאסוף מידע ולשמוע חוות דעת לגבי יכולות הספק ואופן מתן השירות על ידי המציע.
- ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר זה.
- העירייה לא תפצה את המציע בגין העלויות הכרוכות בהגשה למכרז בין אם הצעתו תוכרז כזוכה במכרז ובין אם לאו.
- כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
- שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il עד תאריך 21/08/2024 בשעה 10:00, תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.
השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:
מס"ד עמוד סעיף/נושא פרוט ההבהרה חתימת המציע ___________________
- סיור קבלנים יתקיים ביום ג' בתאריך 13/08/2024 בשעה 10:00. המפגש בתחנת המעבר לפסולת בסוף שדרות התמרים ליד בית העלמין באילת.
- מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 02/09/2024 בשעה 12:00 במשרד מח' המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תובא לדיון.
- ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת ההצעות למכרז זה נקבעה ליום ב' 02/09/2024 בשעה 12:00 ופתוחה לכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 5,000 ₪ שלא יוחזרו.
בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו אישורו לאמור לעיל.
חתימת המציע ___________________
-
הסכם שרות
( עפ"י מכרז פומבי מס' 6/2024)
בדבר – טיפול בפסולת בתחנת המעבר בשדרות התמרים באילת והובלתה אל אתר סילוק מורשה
שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש _____ בשנת _____
ב י ן
עיריית אילת
באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה
בית התמר, ת"ד 14, אילת
( להלן – "העירייה") מצד אחד ;
ל ב י ן
שם: _____________________
ע.מ./ח.פ. מס': _______________
כתובת : _______________________
דוא"ל: ____________________________
טלפון : ______________
( להלן – "הקבלן" ) מצד שני ;
ה ו א י ל ועיריית אילת מעוניינת בקבלת שירותי טיפול בפסולת בתחנת המעבר המצויה בשדרות התמרים (בסמוך לבית העלמין) והובלתה אל אתר סילוק מורשה ובהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות בהתאמה").
ו ה ו א י ל והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, היכולת האמצעים וכוח האדם לספק השירותים האמורים לעיל.
ו ה ו א י ל והעירייה פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת השירותים.
ו ה ו א י ל והקבלן הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה במכרז.
אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
- מבוא
1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.
1.3. להלן רשימת נספחים להסכם:
נספח א': כתב הזמנה, הנחיות ודרישות סף להשתתפות במכרז.
נספח ב': מפרט כללי ומפרט מיוחד.
נספח ג': כתב כמויות – מחירים לפני הנחה והצעת הקבלן.
נספח ד': הצהרת הקבלן.
נספח ה': נוסח ערבויות.
נספח ו': ביטוח.
נספח ז': הוראות בטיחות.
נספח ח': מסמכים ותשלומים, הגשת חשבונות.
נספח ט': פרטי ספק.
נספח י': הצהרת העדר תביעות.
נספח יא': הצהרת משתתף על פי פקודת העיריות.
נספח יב': תצהיר אי תאום הצעות במכרז
- מונחים
בהסכם זה על נספחיו יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:
"המנהל" – מנהל אגף שירותים עירוניים, או מי שמונה על ידו בכתב לפקח על ביצוע הסכם זה או חלק ממנו. "הקבלן" – לרבות עובדיו, מורשיו ו/או מי מטעמו שהוסמך לעניין הסכם זה או חלק ממנו ולרבות קבלני משנה מטעמו. "העבודות " ו/או "השירותים" בהתאמה – ביצוע עבודות טיפול בפסולת בתחנת המעבר המצויה בשדרות התמרים באילת (בסמוך לבית העלמין) ופינויה לאתרי הסילוק המורשים כמפורט בנספחים וזאת באמצעות טרקטור ו/או משאיות ייעודיות הכול כאמור בהסכם זה על נספחיו לרבות המפרט המיוחד המסומן ב'. "אשפה/פסולת" – אשפה ופסולת כהגדרתן בחוק עזר לאילת (איסוף ופינוי אשפה זבל ופסולת) תשס"ב 2002 או כל חוק עזר שיבוא במקומו וכן אך לא רק פסולת מעורבת המכילה מרכיבים אורגנים ואנאורגנים, לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, שיירי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, עלים, ענפים וגזם, גרוטאות ביתיות, שיירי הריסות של – עץ, ריהוט, בניין (הנובעת משיפוצים), פסולת ניקיון רחובות ושטחים ציבוריים, וכל פסולת אחרת מכל סוג שהוא אשר תמצא בתוך מכולות האשפה המיועדות לפינוי או מחוצה להן והמפונות באמצעות משאיות הרם-סע מבתי המלון ומרחבי העיר לתחנת המעבר. "אתרי העבודה" – תחנת המעבר לפסולת במיקומה הנוכחי בסוף שדרות התמרים ליד בית העלמין וכן "מטמנת נמרה" או כל אתר מורשה אחר כפי שתורה העירייה מעת לעת. חתימת המציע ___________________
"מכולות"
– מכלים לאצירת אשפה בהתאם לדרישות המפרטים המיוחדים בין של העירייה ובין אם סופקו והוצבו על ידי הקבלן, שאיתם יש לפנות את האשפה/פסולת אל אתר סילוק, הכל בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו. מכולות שיסופקו על ידי הקבלן יישארו בבעלותו. "משאיות ייעודיות" – כלי הרכב של הקבלן לביצוע עבודות הובלת פסולת מתחנת המעבר אל אתר סילוק כפי המפורט במפרט. "אתר סילוק/מטמנת נימרה" – המטמנה לקבורה סניטרית של אשפה ופסולת של העיר אילת או כל אתר אחר עליו תורה העירייה, הנמצא במרחק של כ- 25 ק"מ מהעיר אילת. "דו"חות עבודה יומיים" – סידור עבודה יומי ויומן עבודה יומי הכולל פירוט כמויות פסולת, מספר נסיעות ומספר מכולות, מועדים ושעות בהם תפונה האשפה באמצעות משאיות ייעודיות. "ימי העבודה" – כל ימות השבוע, ימי חול המועד, ימי שבתון ושביתה, לילות לקראת חגים ומועדי ישראל, מוצאי שבת והכל בהתאם לקביעת המנהל. במקרים בהם נדרשת עבודה על פי הוראות העירייה ו/או מי מטעמה גם בימי שבת ומועדי ישראל, תבוצע העבודה בהתאם ובכפוף לקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה ואין בהוראה כאמור כדי להוות הנחיה לפעול בניגוד לדין. "המדד לצרכן" – מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. "מדד הבסיס" – המדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, שהוא מדד חודש אוגוסט 2024. - הצהרות הקבלן
בחתימתו על חוזה זה מצהיר ומאשר הקבלן כדלקמן:
3.1 כי ביקר במקום ביצוע העבודות כמפורט במסמכי החוזה ומכיר את תנאי המקום והגישה אליהם וכי העבודות הנדרשות והיקפן ברורים ונהירים לו ואין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כמו כן מצהיר כי הוא יכול ומסוגל לבצע את העבודות כנדרש לפי הסכם זה וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.
3.2 כי במהלך כל תקופת ההסכם לא יבצע כל שינוי או תוספות במתקנים שיועמדו לרשותו ללא הסכמה מפורשת של המנהל מראש ובכתב.
3.3 כי הצעת המחיר כפי שהוצעה לרשות המקומית ונתקבלה על ידה במסגרת המכרז בו זכה, מאפשרת לו לבצע באופן מלא את כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם לחוזה זה וכן על פי כל דין
- ציוד
על הקבלן להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו המשאיות הייעודיות, המכולות, כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.
למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו, ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.
חתימת המציע ___________________
- עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה
5.1 הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות עמידה בהוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה המחייבת פיקוח שוטף על הקבלן, לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.
5.2 הקבלן ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו בצירוף הנלווים לו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג לרבות צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים.
5.3 הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.
5.4 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הקבלן יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.
5.5 לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא בצירוף הנלווים לו ובהתאם לכל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכול בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.
5.6 הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הקבלן כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.
5.7 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.
5.8 היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה לרבות הוצאותיה המשפטיות גם לאחר סיום ההתקשרות שבין הצדדים. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.
- שעות עבודה
6.1. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ו/או עם המנהל מטעם העירייה ולפעול בהתאם להוראותיהם והנחיותיהם.
6.2. השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המפקח והכל בהתאם למסמכי ההסכם ולהוראות הדין.
6.3. הקבלן יעשה מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.
6.4. המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.
חתימת המציע ___________________
6.5. הקבלן מתחייב ליתן כל שרות שיידרש תוך פרק זמן של 4 שעות או על פי לוחות הזמנים לטיפול במקרים דחופים כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמפקח תהיה העירייה רשאית לקנוס הקבלן על פי לוח ההפרות והקנסות המפורט במפרט ובנוסף למסור את עבודת השירות המסוימת לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם.
- אי ביצוע העבודה כיאות
7.1 קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לשוב מיד ולתקן עבודתו.
7.2 קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לספקי שירות אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק.
- התמורה
8.1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה ולאחר שהגיש חשבון המפרט את ביצוע השירותים בחודש שחלף, תשלם העירייה לקבלן את הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן המצורפת כחלק בלתי נפרד מההסכם זה במכפלת הכמויות שהוזמנו, שבוצעו בפועל ושאושרו על ידי המנהל, (להלן – "התמורה") הכל בכפוף לאמור במפרט המיוחד ואישור החשבון על ידי המפקח.
8.2. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון וחשבונית כדין לעירייה, ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה. אי תשלום חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים לא ייחשב כהפרת חוזה מצד המזמינה.
8.3 כל התשלומים צמודים למדד המחירים הכללי לצרכן. מדד הבסיס יחשב המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז. הצמדה תשולם החל מהשנה השנייה.
8.4. מוצהר ומוסכם כי התמורה כאמור בס"ק 8.1 הינה סופית ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה למעט עדכון מדד כאמור בסעיף 8.3 לעיל, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.
8.5. למען הסר ספק יובהר כי התמורה הנקובה בהצעת הקבלן המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה כוללת מע"מ בהתאם לשיעור החל על הקבלן על פי דין.
8.6. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.
8.7. מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.
חתימת המציע ___________________
- אי תחולת יחסי עובד מעביד
9.1 הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.
9.2 הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.
9.3 האחריות המלאה לתשלום מלוא שכר העבודה ונלוות לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן כלשהו.
- 10. אחריות לנזקים
10.1 הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.
10.2. הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו לעיל, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.
10.3. העירייה תהיה רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והקבלן לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם, לחייב את הקבלן במחירם של תיקונים הנ"ל ולקזז העלות מהסכומים המגיעים לקבלן.
10.4. סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או הקשורים אליהם.
- סעיפי אחריות הקבלן
11.1 הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או העקיפים, שיגרמו לעירייה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיה ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, במהלך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד, ויפצה את העירייה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור.
.211 הקבלן יהיה אחראי כלפי צד שלישי כלשהו, לכל אבדן ו/או נזק שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו של הקבלן בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה. היה והעירייה תתבע ע"י צד שלישי כלשהו בגין נזקים שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף זה, יהיה הקבלן חייב בשיפוי העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהעירייה תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו לעירייה בעניין זה.
.311 שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את העירייה או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של הקבלן ו/או של עובדיו או של כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או מכל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע השירותים ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן והקבלן לבדו ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.
הקבלן מתחייב לשפות את העירייה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהעירייה תישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או ספק ו/או כל אדם אחר מטעמו של הקבלן כאמור.
.411 הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם לעירייה עקב ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה.
11.5 הקבלן פוטר את העירייה, גופים עירוניים, עובדיהם ומנהליהם מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק, ישיר או עקיף, הפסד או הוצאה שיגרמו לו בקשר להסכם זה.
חתימת המציע ___________________
- ערבות לקיום החוזה
להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הקבלן לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.
חולטה הערבות הבנקאית, ימסור הקבלן ערבות בנקאית אוטונומית מקור חלופית. היה ולא עשה כן יהווה הדבר הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר.
חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
- ביטוח
13.1. עם הודעה על זכייה במכרז ובטרם חתימת הסכם זה, יבטח ספק השירות על חשבונו הוא, את עצמו, את כל עובדיו וחבותו כלפי צד שלישי על פי המפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
13.2. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה, בטרם החתימה על ההסכם ולפני התחלת ביצוע העבודות, אישור מאת חברת הביטוח על קיום פוליסה כמתחייב.
13.3. כן מתחייב הקבלן לגרום מפעם לפעם במשך כל תקופת תקפו של הסכם זה, להארכת תוקף הביטוח הנ"ל או לביטוח אחר להנחת דעת העירייה, ולהמציא לעירייה מידי פעם בפעם לא יאוחר מאשר 14 יום לפני תום תוקפו של ביטוח כנ"ל וכן לפי דרישתה של העירייה, הוכחות להנחת דעת העירייה על חידוש הביטוח הנ"ל כאמור לעיל ועל תשלום פרמיה באופן שיבטיח שהביטוח המחודש יהיה בר תוקף.
13.4. אין בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח. כל האמור לעיל הינו בנוסף לנספח הביטוח המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.
- אי מתן שירות
מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הקבלן ו/או עובדי הקבלן כמוסכם בהסכם זה, יהווה הפרת הסכם והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לקבלן אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.
- הסבת ההסכם
הקבלן מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. ככל והקבלן הינו תאגיד רשום כדין, יובהר כי העברת מניות לאדם או גוף אחר תחשב כהמחאת זכויות שאינה מותרת על פי הסכם זה אלא אם ניתנה כאמור הסכמה מראש ובכתב. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.
הרשות המקומית לא תאשר העסקת קבלן משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הקבלן.
אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הקבלן ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה לרבות בדבר עמידה בתשלום תנאי שכר ונלוות על פי כל דין וכן שיתוף פעולה מלא עם בודק השכר מטעם הרשות המקומית.
חתימת המציע ___________________
- הפרה יסודית
16.1. הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,5,6,10,11,12,13,14 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.
16.2. בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.
- תקופת ההסכם
17.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").
17.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת הקבלן ולהתקשר עם קבלן אחר כראות עיניה.
17.3. באם יתרשל הקבלן במתן שירותיו או לא יספק השירותים כנדרש ממנו על פי תנאי החוזה כולם או חלקם, תהיה העירייה רשאית להפסיק את שרותיו של הקבלן בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הקבלן לעבוד, תחולנה על הקבלן והעירייה ולא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בגין הפסקת החוזה למעט תשלומי בגין השירותים שכבר בצע הקבלן עבורה.
17.4. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשלוש תקופות של 12 חודשים נוספים כ"א ועוד תקופה נוספת של 11 חודשים ובסה"כ 59 חודשים והכל בכפוף לעמידת הקבלן בכל בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה על נספחיו. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.
- הפסקה או צמצום העבודה בשל כוח עליון
לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.
18.1 ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה או צמצומה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק או תצומצם העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה.
18.2 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו או צומצמו באופן חלקי או זמני והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שיתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.
18.3 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.
18.4 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.
חתימת המציע ___________________
- שונות
19.1 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.
19.2 כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
19.3 כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר, אם נשלח באמצעות הפקס או דוא"ל יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת הקבלה בנוסף לאישור אלקטרוני.
19.4 הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.
19.5 סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.
ולראיה באו הצדדים על החתום
________________
חתימה וחותמת הקבלן
אישור עו"ד
הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________________________ אשר יש בחתימתו/ם בתוספת חותמת המציע כדי לחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.
__________________
עורך דין
בשם עיריית אילת:
- "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.
- כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.
__________ ____________
העירייה חותמת הרשות
אני הח"מ המשמש/ת כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה____________
ת.ז. מס' ___________ ו ____________ ת.ז. מס' ____________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.
-
נספח ב'
מפרט כללי (אספקת שירותים)
- למפרט זה מצורף מפרט מיוחד וכתב כמויות המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
- כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.
- הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ו-או השירותים בתחום שיפוט העיר אילת כמפורט במפרט המיוחד בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו-או גורמים נוספים ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.
- הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הקבלן כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
- הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.
- העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
- בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הקבלן ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש לאתר שייקבע ע"י העירייה.
- העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.
- התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הקבלן כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם.
- תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
- לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהסכם זה הינה התמורה הכוללת.
- הקבלן לא יורשה לאחסן ציוד ו-או כלים ו-או חומרי עבודה בשטח ציבורי, למעט חניית כלי רכב במקומות המאושרים.
חתימת המציע ___________________
-
אגף שירותים עירוניים
מפרט מיוחד
טיפול בפסולת בתחנת המעבר בשדרות התמרים באילת והובלתה אל אתר סילוק מורשה
- השירותים נשוא ההסכם
- במסגרת הסכם זה העירייה מוסרת לקבלן את פעולת הקליטה והטיפול בפסולת בתחנת המעבר המתקבלת מפינוי משאיות הרם-סע מבתי המלון ומרחבי העיר והובלתה אל אתר סילוק פסולת והקבלן מתחייב להפעיל ולתחזק את הציוד והמתקנים המשמשים אותו לצורך מתן השירות, באחריותו ועל חשבונו, ובכלל זה:
- לקלוט בתחנת המעבר פסולת שנאספה בתחום העיר אילת והובאה לתחנה על ידי העירייה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, בהתאם להוראות הסכם זה. למען הסר ספק יובהר, כי העירייה אינה מתחייבת לכמות כלשהי של פסולת שתקלט בתחנת ו/או סוג פסולת, והקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל טענה, דרישה או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בקשר עם כמות הפסולת שתקלט בתחנה ו/או סוגי הפסולת.
- למיין ולטפל בפסולת שתקלט בתחנת המעבר בין היתר באמצעות הציוד הקיים בתחנת המעבר, באמצעות הציוד וכוח האדם שיסופק על ידי הקבלן לצורך מתן השירותים, בהתאם להוראות הסכם זה.
- להעמיס את הפסולת למכולות ולדחסניות בתחנת המעבר ולנייד את האשפה באמצעות משאיות הפולטריילר ישירות לאתר ההטמנה נימרה או לכל אתר אחר בתחום שיפוט העיר אילת.
- לבצע עבודות אחזקה שוטפת ותחזוקה שאינה שוטפת, לרבות תחזוקת שבר ותיקון ליקויים לכלל התשתיות, המערכות והציוד המותקנים בתחנת המעבר, לרבות אך לא רק בדחסן, עמדת שטיפה, מערכת טיפול בתשטיפים וכיו"ב.
- לבצע פעולות שטיפה של מכולות דחס, רם-סע, דחסניות ומשאיות בעמדת השטיפה באמצעות מכשיר שטיפה כמפורט בפרק 3.
- לבצע ניקיון ושטיפה של כל תחנת המעבר, לרבות הדחסן, עמדת השטיפה, תעלות הניקוז, עמדת השקילה, עמדות פריקת האשפה היבשה, עמדת המסוע של הדחסניות, הגדרות ההיקפיים של התחנה וכו'
- הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לקבלת כל האישורים והרישיונות הדרושים לפי דין לצורך ביצוע השירותים נושא הסכם זה.
- ציוד וכלים
- הקבלן יחזיק בשלוש משאיות פול טריילר לפחות משנת ייצור 2023 ואילך, המצוידות במגבה-נוע ובעגלה נגררת המתאימים להובלת 2 מכולות ו/או קסטות רם – סע של לפחות 39 קוב כל אחת הנמצאות ברשות העירייה , כשמשקל האשפה בכל אחת מהן 12 טון לפחות. (להלן: "פול טריילר").
- הקבלן יוכל להשתמש במשאיות חלופיות עד לחצי שנה מתחילת מכרז זה, ובתנאי שהם מבצעים את העבודה לשביעות רצון המנהל, וזאת עד לאספקת הכלים בהתאם למפרט. לאחר מכן, הקבלן ישתמש בכלים העומדים בדרישות מכרז זה בלבד.
- הקבלן יחזיק טרקטור מחפרון עם זרוע אחורית תקין לצורך העמסת המכולות ודחיסת הפסולת לקראת העברתן לנימרה ולצורך ביצוע מטלות בתחנה ומחוץ לתחנה בהתאם לדרישת המנהל.
- הקבלן יחזיק מכונת שטיפה ועובד, לשטיפה בלחץ מים חמים וקיטור עד 120 מעלות צלזיוס עם אפשרות לשימוש בדטרגנטים, לחץ עבודה של מינימום 250 בר ומיכל מים של לפחות 500 ליטר, וצינור באורך של 30 מטר, וזאת לצורך שטיפת משאיות, מכולות הרם-סע, קסטות, מכולות הדחס וכו' שתתבצע בכל יום עבודה כולל עם חומרי ניקוי כגון: סבון, מסירי שומן, מנטרל ריחות ומברשות שטיפה בהתאם לדרישה ואישור המנהל, וזאת ע"פ תכנית והנחיות שיתקבלו מהמנהל. כל החומרים יהיו על חשבון הקבלן.
- העירייה תעמיד לרשות הקבלן9 דחסניות סגורות ו 4 מכולות 39 פתוחות לצורך ביצוע השירותים. בנוסף לכך ובמסגרת מכרז זה יספק הקבלן 8 מכולות פתוחות נוספות בגודל 39 קוב לפחות לצורך ניוד הפסולת היבשה והגזם לאתר ההטמנה.
חתימת המציע ___________________
- המכולות שיסופקו ( סעיף 2.5 ) יסומנו ע"י הקבלן בהתאם לדרישת המנהל ויקבלו תג/חיישן לזיהוי במערכת הבקרה של העירייה.
- האחריות המלאה על המכולות שתעמיד העירייה לרשות הקבלן ולמכולות שעל הקבלן לספק במסגרת מכרז זה הינן של הקבלן. במקרה של השבתת אחת המכולות לצורך תיקונים על הקבלן יהיה לספק מכולה אחרת.
- במידה ועל דעת העירייה, הטרקטור מחפרון ו/או מכונת השטיפה אינם מבצעים את העבודה ברמה הנדרשת , העירייה רשאית לבקש מהקבלן להחליף במכשיר מתאים אחר.
- המשאיות של הקבלן לביצוע העבודה במכרז זה יהיו קבועות. הקבלן יעביר את רשימת הרכבים עם כל הפרטים שלהם למנהל לקבלת אישור. בכל מקרה לא יכניס הקבלן משאית חדשה ללא ידיעת ואישור המנהל.
- במידה וכתוצאה מגידול או שינויים בהיקפי העבודה הקבלן יידרש להוסיף משאית נוספת לצורך עמידה בתנאי מכרז זה, תהייה העירייה זכאית לחייב את הקבלן להעמיד משאית זו לטובת מכרז זה בתוך 120 ימים ממועד קבלת הודעת המנהל.
- כל רכבי הקבלן יתייצבו נקיים ושטופים באופן יסודי בתחילת כל יום עבודה, לאחר שעברו חיטוי וניקוי בחומרים של הקבלן ועל חשבונו. חומרים אלו יקבלו את אישור המנהל מטעם העירייה.
- פעולות המשאיות לא תלווה ברעש מעבר לקבוע בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג – 1992.
- המנהל רשאי להורות לקבלן השבתת משאיות, בגין תקלה כלשהי או בגין כל סיבה אחרת לרבות נזילת נוזלים ממנה. עד לתיקונה של המשאית המושבתת יבצע הקבלן את העבודה באמצעות משאית נוספת שברשותו והקבלן יתקן את המשאית המושבתת ויחזירה לעבודה עד 2 ימי עבודה.
- במקרה של תקלה טכנית באחת ממשאיותיו, יחליף הקבלן את המשאית המקולקלת במשאית אחרת בעלת נתונים כמפורט בסעיף 2.1 לעיל וזאת תוך שעתיים מהרגע בו אירעה התקלה, הכול ובלבד שהמשאית המקולקלת תוחזר תקינה לביצוע העבודה תוך 2 ימי עבודה. בכל מקרה בו התיקון מחייב זמן ארוך יותר יתאם זאת הקבלן ויקבל לכך אישור מהמנהל.
- מובהר בזאת, כי עמידתו של הקבלן במחויבויות אלו ( 2.11 – 2.10. ) הינה חיונית ואי עמידה בה תחייב את הקבלן בתשלום פיצוי מוסכם וקבוע במפרט זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה להם זכאית העירייה מכוח דין או הסכם .
- כל המשאיות והציוד עליהם, יהיו במצב תקין במשך כל תוקפו של ההסכם ויהיו להם רישיונות וביטוחים מתאימים וברי – תוקף וזאת עפ"י כל דין.
- בכל המשאיות יותקנו מכשירי טלפון סלולארי. הקבלן יהיה בקשר מתמיד עם המנהל ו/או מי שימונה מטעמו ויודיע לו על כל בעיה ו/או תקלה במשך כל שעות העבודה כולל שימוש באפליקציות ( תמונות, וידאו וכו' ).
- הקבלן מצהיר בזאת כי כל המשאיות שברשותו מטופלות במוסך ושיש בידו רישיון הובלה מטעם המפקח על התעבורה כנדרש על – פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט -1978.
- הקבלן יתקין שילוט על כל המשאיות שלו ועל כל רכב אחר המשמש אותו לביצוע העבודות עפ"י ההסכם. השילוט יותקן בדלתות תא הנהג במשאיות מגבהי-נוע. תוכן השילוט יהא כפי שיורה המנהל לקבלן מפעם לפעם. מובהר כי הקבלן יישא בכל הוצאות רכישה, התקנה ואחזקת שילוט זה. כמו כן הקבלן יציב במשאיותיו פנס צהוב מהבהב על גג תא הנהג ומעל החלק האחורי של ארגז הדחס. הפנסים יעבדו במשך כל שעות העבודה.
- הקבלן יבצע את העבודה ע"י נהגים מקצועיים ומיומנים, המכירים היטב את העבודה הנדרשת, היקפה, כלי הרכב והציוד המופעל על ידם.
- הקבלן ידאג שעובדיו יהיו לבושים בתלבושת אחידה במדים נקיים ותקינים, סוג התלבושת תאושר אל מול מנהל מטעם העירייה טרם הרכישה. הקבלן ידאג שכל עובדיו המועסקים בביצוע הסכם זה יהיו לבושים באפוד זוהר עם כיתוב "שם החברה, פינוי אשפה – בשירות עיריית אילת" וזאת כל זמן שהותם בתחנת המעבר.
- הקבלן מתחייב להחנות את כל הרכבים/משאיות שבאחריותו במקרקעין הייעודים כאמור לעיל.
- המשאיות, הטרקטור ומכונת השטיפה של הקבלן לביצוע העבודה במכרז זה המפורטים מעלה, יעמדו לרשות עיריית אילת בלבד לביצוע העבודות נשוא מכרז זה החל משעת תחילת יום העבודה ועד לסיום המלא והמושלם של כל המשימות שהוטלו עליהם.
חתימת המציע ___________________
- במקרה של תקלה בטרקטור ו/או במכשיר השטיפה, , יחליף הקבלן את הרכיב המקולקל ברכיב תקין בעל נתונים דומים וזאת תוך שעתיים מהרגע בו אירעה התקלה, הכול ובלבד שהרכיב המקורי יוחזר תקין לביצוע העבודה הסדירה תוך 1 ימי עבודה. בכל מקרה בו התיקון מחייב זמן ארוך יותר, הקבלן ידאג לטרקטור ו/או מכשיר שטיפה חלופי לביצוע העבודה השוטפת. כל חריגה מזמן זה יגרור קנס על סך 2,000 ₪ על כל יום איחור על הקבלן להעביר תיעוד לכל תקלה על גבי טופס מתאים הנמצא ביומן ההפעלה והתחזוקה.
- במידה והקבלן לא סיפק את הטרקטור או מכונת השטיפה החליפיים הנדרשים בסעיף 3.4, רשאית העירייה להכניס קבלן אחר לביצוע המשימות. עלות הקבלן בתוספת עלויות עירייה של 15% יחולו על הקבלן ( זאת, בנוסף לקנס ).
- הקבלן יחזיק מלאי קבוע של לפחות 6 ברזנטים בגודל 4X8 מטר לכיסוי המכולות הפתוחות.
- הקבלן יחזיק במלאי חלקי מכונות וחומרים שונים לניקיון ותחזוקת התחנה, בהתאם לנדרש ושיאושרו ע"י הממונה מטעם העירייה.
- תחזוקה של הטרקטור מחפרון ומכונת השטיפה: הקבלן ידאג על חשבונו לתחזוקה, טיפולים ותיקונים נדרשים לשמירה על כשירותם בכל העת לביצוע העבודות.
- הטרקטור יופעל ע"י בעל רישיון מתאים במשך כל שעות ההפעלה. העובד הייעודי של מכונת השטיפה יעבור הדרכה וכללי בטיחות על מערכת השטיפה.
- . התקנת מערכת שליטה ובקרה במערך פינוי האשפה.
- כל המשאיות יצוידו במכשיר טכוגרף-מד מהירות לרכב. במידה ויעלה חשד לכאורה כי אחת המשאיות של הקבלן הנ"ל נסעה במהירות מעבר למותר בחוק, הקבלן יעמיד לרשות המנהל את כרטיס הטכוגרף, ואם ימצא שהמשאית אכן נסעה במהירות מעבר למותר בחוק כאמור, יוטל על הקבלן קנס בשיעור המפורט בסעיף 8 (טיב ביצוע העבודות, הפרות וסעדים ) להלן והעירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן את החלפתו של הנהג.
- בכל כלי הרכב ( כולל הטרקטור ) שיפעיל הקבלן לביצוע מכרז זה, תותקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, מערכת איתור מעקב ובקרה (GPS), מאושרת על ידי המנהל, המאפשרת לעקוב אחר תנועת כלי הרכב, לאסוף ולקבל נתונים מכלי הרכב ברציפות מדי יום, לרבות זמנים, תפוקות, חריגות, וכל נתון נוסף שתדרוש העירייה, ולהעבירם למערכת ניהול ממוחשבת במשרדי העירייה, ומאפשרת הפקת דו"חות יומיים. במועד חתימת החוזה, הקבלן יחתום על מכתב הרשאה לחיבור כלי הרכב לאשכול העירייה באתר חברת איתורן, הכוללת אפשרות חיבור מלאה לעירייה ON-LINE בצורה שוטפת ומידית זאת לצורך בקרה ומעקב אחר מסלולי המשאיות בכל רגע נתון.
- באחריות הקבלן להעביר למנהל על פי דרישה דוחות מפורטים של מסלולי הנסיעה של המשאיות הכוללים בין היתר את הנתונים הבאים:
- שחזור עד שלושה חודשים אחורה של מסלול הנסיעה על גבי מפה וקטורית עם פרוט זמנים, שעות התחלה וסיום כולל עצירות.
- מספר הקילומטר ביום ובמצטבר לתקופה.
- הקבלן יתחבר לתוכנות/אפליקציות מתאימות ככל שיתבקש וידווח באמצעותם על ביצוע המטלות ו/או המשימות. העלויות הנדרשות לשם ביצוע האמור בסעיף זה על חשבון הקבלן.
- הקבלן יספק לעירייה גישה מלאה למערכת מסוג איתורן או ש"ע, לעירייה ו/או מי מטעמה תינתן הרשאת גישה לאיתורן הכוללת שם משתמש וסיסמא מאת הקבלן/ים לעיון ו/או שימוש תקין ורציף במערכת, וזאת ללא כל הגבלה.
- קוד צפייה בנתוני איתורן יסופק ע"י הזוכה למנהל מיד עם הפעלת כל משאית, אי התקנתן והפעלתן של המערכות בכלי הרכב יהווה הפרת הסכם ההתקשרות, על כל המשתמע מכך.
- בהתאם להוראותיה ו/או דרישותיה של העירייה יאפשר הקבלן לעירייה ו/או מי מטעמה, התקנת מערכת שליטה ובקרה באמצעות מצלמות ו/או תגים/ חיישנים שיותקנו על גבי משאיות הפינוי המפורטים בסעיף 2.1. הקבלן יעמיד את המשאיות שלו בתוך פרק זמן של עד חצי שעה מדרישה לבדיקת וטיפול במערכת ועד לסיום הטיפול. אי עמידה בדרישה זו תגרור קנסות.
חתימת המציע ___________________
- בהתאם להוראותיה ו/או דרישותיה של העירייה יאפשר הקבלן לעירייה ו/או מי מטעמה, התקנת מערכת שליטה ובקרה באמצעות הצמדה של תג פאסיבי ואקטיבי המבוסס על טכנולוגיית שליטה ובקרה במערך פינוי האשפה (להלן: "הטכנולוגיה") לכל כלי האצירה, וכן התקנה של קורא תגים על גבי משאיות האיסוף והפינוי המפורטים בסעיף 2.1. הקבלן יעמיד את המשאיות שלו בתוך פרק זמן של עד חצי שעה מדרישה לבדיקת וטיפול במערכת ועד לסיום הטיפול. במקרה בו יעשה שימוש במשאית חלופית ו/או תגבור מעל 7 ימי עבודה ברצף, יידרש הקבלן להתקין מערכת איתור וקורא תגים גם על גבי משאית זו.
- הקבלן מתחייב להפעיל את מערכת הבקרה ( סעיף ב' ), את מערכת הבקרה באמצעות מצלמות ( סעיף ד' ) ואת מערכת השליטה ובקרה באמצעות התג הפסיבי ( סעיף ה' ) בכל עת ולשמור על תקינותם. אם ימצא כי רכיב מרכיבי המערכת ניזוק, נפגע או נעלם ( במזיד או בתום לב ) – הקבלן יישא בהוצאות תיקון/החלפת רכיב זה ויידרש להחליפו/לתקנו עד 48 שעות מרגע הידיעה, וזאת בנוסף לקנס של 1,000 ₪.
- לקבלן ברור וידוע כי באמצעות הטכנולוגיה האמורה וביצוע דיווחים ממוחשבים הן של התגים מחד (על גבי כלי האצירה) והן של קורא התגים מנגד (על גבי משאיות איסוף ופינוי האשפה והפסולת) ייעשו ע"י העירייה פעולות בקרה על עבודות הקבלן, לרבות על תכולת כלי האצירה, שליחת התראות ע"פ הגדרות העירייה ובדיקה של פינוי כלי האצירה ע"י הקבלן בהתאם לתוכנית העבודה.
- התמורה לקבלן תשולם בהתאם לממצאים הממוחשבים והעירייה אף תהא רשאית בהתאם לממצאים אלה להלן לקנוס הקבלן באם לא ביצע הפינויים כאמור בטבלת הקנסות המפורטת בנספחים לחוזה ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך כלפי העירייה.
- הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ביישום הטכנולוגיה בתחום שיפוטה, לשם יישומה היעיל והתקין. לשם כך מתחייב הקבלן להשתתף בכל הליך לצורך הטמעת הטכנולוגיה בשטח השיפוט של העירייה (כולה או חלקה) והקבלן או נציג מטעמו מחויב להשתתף בכל ההרצאות ו/או הישיבות ו/או סדנאות חינוכיות של העירייה או של המשרד להגנת הסביבה או של כל גוף אחר עליו תורה העירייה, וזאת טרם הטמעת הטכנולוגיה בשטחי השיפוט של העירייה ולאחריה.
- העברת אזורי התפעול בתחנת המעבר לאחריות הקבלן
4.1 המועד שבו העירייה תעמיד לקבלן את אזורי התפעול בתחנת המעבר לצורך מתן השירותים ייקבע בצו התחלת העבודה שיימסר לקבלן. יום אחד לפני מועד זה הקבלן יתייצב בתחנת המעבר לצורך מסירתו וקבלתו (להלן: " מועד מסירת אזורי התפעול"), לרבות המתקנים שימצאו בהם, במצבם כפי שיהיו (AS-IS) באותו מועד. מובהר בזאת, כי על הקבלן להיערך מיד עם ההודעה על הזכייה על מנת להיות מוכן למתן השירותים במועד מסירת צו התחלת עבודה כאמור, לרבות קבלת כל האישורים הדרושים, ככל שיש כאלה למתן השירות באזורי התפעול, קליטת כוח אדם, רכישת ציוד הדרוש לו לעבודות וכיו"ב.
- במועד מסירת אזורי התפעול, הציוד והמתקנים הקיימים בתחנת המעבר ייערך פרוטוקול מסירה של אזורי התפעול. פרוטוקול המסירה ייחתם על ידי הקבלן ונציג העירייה ויצורף להסכם.
- הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לאזורי התפעול, לרבות לכלל המתקנים שימצאו בו כפי שיפורט בפרוטוקול המסירה ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כלפי העירייה בעניין מצבם או מתקניהם לאחר המסירה.
- חרף האמור בסעיף זה לעיל יובהר, ככל שימצאו במועד המסירה, באחד או יותר ממתקניו, ליקויים שבגינם המתקן הלקוי מושבת לחלוטין מעבודה, הקבלן לא יידרש לתקן מתקן זה ולא יישא בעלות תיקונו והרשות תפעל לתיקונו.
- יובהר בזאת כי באחריות הקבלן לתחזק באופן שוטף גם את המתקנים שאינם בבעלותו והמצויים בתחנת המעבר – דחסנית מדגם KADS 06-26-20-10, מכולות אשפה, 2 שערים תקניים באורך של כ -30 מטר , גדרות סובב התחנה באורך של כ- 400 מטר , שטח התפעול בתוך התחנה עד הגדרות כ-10 דונם מחשב מחובר לתוכנת המשקל ומכולות רם סע עד 39 קוב.
חתימת המציע ___________________
- כחלק מפעולות תחזוקת אזורי התפעול מתחייב הקבלן לדאוג לניקיון שוטף של תעלות הניקוז לקליטת פסולות בעת שטיפת מכולות האשפה. ככל ולא יפעל כאמור באופן שוטף תחול עליו החובה לשטיפת קווי הביוב על פי הוראת המנהל.
- ככל שהעירייה תחליט להעביר את תחנת המעבר למיקום אחר יובא ההסכם לסיום בכפוף למסירת ההודעה על ידי העירייה בכתב שלושה חודשים לפחות לפני הפסקת הפעילות והעתקתה של התחנה.
- תנאים לקליטת פסולת בתחנת המעבר
- הקבלן יקלוט פסולת שנאספה בתחום העיר אילת והובאה לתחנת המעבר על ידי העירייה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, או על ידי בעל עסק שקיבל מהעירייה אישור להוביל את הפסולת שלו לתחנת המעבר באופן עצמאי, פסולת של בעל עסק כאמור תקלט בתחנת המעבר בתנאי שתובל באמצעות רכב שהעירייה אישרה את כניסתו לתחנה. כמו כן, הקבלן יקלוט פסולת שמקורה מחוץ לתחום העיר אילת, אם המנהל הורה על כך לקבלן.
- בכל המשאיות שיכנסו לתחנת המעבר לצורך הובלת פסולת חיצונית יותקנו תגי זיהוי אלקטרוניים. משאיות שלא יותקנו עליהן תגי זיהוי כאמור לא יורשו להיכנס לתחנה, אלא באישור מראש מהמנהל או מנציגו.
- ככל שהקבלן יידרש להובלת הפסולת, פריקתה והעמסתה בתוך התחנה, העבודה תיעשה תוך שמירה על הוראות כל דין, שמירה על חוקי התנועה ומניעת מטרדי זיהום, אבק ורעש. הקבלן יישא באחריות באופן בלעדי ומלא באם יגרם מטרד או מפגע כלשהו בגין פריקתה והעמסתה.
- מובהר בזאת כי המהירות המרבית המותרת לנסיעה בתחנה הינה עד למקסימום 20 קמ"ש ( בטיחותית וגם למניעת אבק ).
- לצורך מניעת מפגעי אבק, הקבלן יפעיל מערכת ממטרות להרטבת דרכי הנסיעה בתוך התחנה, וכן ידאג להרטבת פסולת יבשה/בניין בעת ריקון או העמסה העלולה לגרום למפגעי אבק.
- הקבלן יקפיד על העמסת המשאיות במשקל המרבי המותר ע"פ החוק, וזאת על מנת לייעל ולצמצם את כמות הפינויים הנדרשים.
- למרות האמור בסעיף הקודם, הקבלן יקפיד על העמסת המשאיות במשקל שלא יעלה על הקבוע בחוקי התעבורה וכל יתר התקנות להובלת משאות עפ"י כל דין.
- מובהר בזאת, כי פרט למתקנים שימצאו בתחנת המעבר במועד מסירתו לקבלן, הקבלן יהיה רשאי להוסיף מערכות, מתקנים וציוד נוספים, לצורך מתן שירות יעיל וטוב, וזאת בכפוף לאישור המנהל מראש ובכתב.
- סבר המנהל כי כמות הציוד או כוח האדם שהועמדו על ידי הקבלן איננה מספיקה לצורך הפעלת השירות כנדרש, יהיה רשאי להורות לקבלן על תגבור מתאים, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתמורה כלשהי מהעירייה או מבלי שהדבר יגרע מהיות הקבלן עצמאי.
- הקבלן מצהיר כי העירייה אפשרה לו או למי מטעמו לבחון את כלל התשתיות, המערכות והציוד המותקנים בתחנת המעבר ואת מצבם וכי אין לו כל טענה בקשר אליהם וכי הוא מוותר על כל טענה בקשר אליהם ו/או הבלאי שלהם ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא לרבות מחמת טעות, הטעייה, כפיה, מום או אי התאמה או פגם כלשהו.
- למעט התשתיות, המערכות והציוד המותקנים בתחנת המעבר ומצויים בבעלות העירייה (עמדת השקילה הממוחשבת (כולל מחשבים), מערכת לטיפול בתשטיפים; הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע השירותים, את ההשגחה על העובדים, את אמצעי התחבורה הדרושים לצורך שינוע עובדים לאזורים שבהם מבוצעים השירותים, את כל הציוד האישי הדרוש להם לצורך ביצוע השירותים וכל דבר אחר הכרוך בהעסקתם ודרוש להם לצורך ביצוע השירותים.
- כל עובדי הקבלן בתחנת המעבר, לרבות המנהל, יצוידו בבגדי עבודה בטיחותיים ואחידים שייקבעו ע"י המנהל. על החולצות יופיעו פרטי הקבלן ( שם וטלפון ) וכן "בשירות עיריית אילת".
- הקבלן מתחייב לבצע את כל פעילויותיו בתחנת המעבר באופן שאיכות הסביבה לא תפגע ולא ייגרמו מטרדים סביבתיים בתחום תחנת המעבר וסביבתו. הקבלן מחויב לפעול בהתאם לכל הוראה שיקבל מהיחידה הסביבתית או מכל גורם מפקח אחר לרבות כל גורם רגולטורי. הקבלן יישא באחריות המלאה לכל הליך שיינקט נגדו בגין אי עמידה בתנאים שלעיל או בשל הפרת כל דין. ננקט הליך משפטי נגד הקבלן רשאית העירייה להביא ההסכם לידי סיום מידי והקבלן לא ישמע בכל טענה בעניין זה.
חתימת המציע ___________________
- קליטה ופינוי פסולת בתחנת המעבר
- הקבלן יקלוט, באזורי התפעול שיועמדו לטובת ביצוע השירותים בתחנת המעבר, פסולת בהתאם לסוגי הפסולת הרשומים להלן:
- פסולת רטובה
- הקבלן יקלוט בעמדת הדחסן את הפסולת הרטובה שתגיע מרחבי העיר באמצעות משאיות וכלי אצירה שונים ע"י העירייה ו/או מי מטעמה ויבצע רישום של כל משאית בהתאם לדרישת המנהל.
- הקבלן ינהל את סדר הפריקה בהתאם לכמויות האשפה של כלי האצירה והנחיות המנהל.
- הקבלן ידאג למילוי הדחסניות בצורה מיטבית לניצול מרבי של פינוי הדחסניות.
- לביצוע תקין של הסעיף הקודם, העירייה תשתמש בנתוני השקילה של כלי האצירה המגיע אליו לבדיקה ובקרה על כמות האשפה הנמצאת בדחסנית – ככל שיימצא כי נתוני השקילה חסרים הקבלן ייקנס בסכום של 1000 ₪ .
- על הקבלן למנוע מחסור בדחסניות ריקות ו/או כל תקלה אחרת המונעת עבודה שוטפת עם הדחסן.
- מפעיל עמדת הדחסן יוודא כי רק משאיות מורשות או שקיבלו אישור יפרקו את האשפה בדחסנית.
- הקבלן יבצע ניקיון ושטיפה ראשונית של המשאית/כלי האצירה בעמדת הריקון.
- הקבלן ידאג לפינוי כל סוג פסולת משטח התחנה עד לקבלת תחנה מעבר נקייה בסוף כל יום עבודה, ככל שנוצר מצב בו אתר ההטמנה בנימרה נסגר טרם איסוף הפסולת , הפסולת תרוכז במכולה ייעודית ותכוסה בברזנט – עד לפינוייה המידי בבוקר למחרת – לא ייווצר מצב בו מכולה פסולת יבשה לא פונתה מעל 14 שעות.
- פסולת יבשה/גרוטאות וגזם
- הקבלן יקלוט בעמדות המכולות הפתוחות את הפסולת היבשה /הגרוטאות והגזם המגיעים מרחבי העיר באמצעות משאיות המנוף וכלי אצירה שונים ע"י העירייה ו/או מי מטעמה.
- הקבלן ינהל את סדר הפריקה בהתאם לכמויות האשפה של כלי האצירה והנחיות המנהל.
- הקבלן ידאג למיון והפרדת הפסולת הגושית מהגזם. יש לתת עדיפות עליונה לכך שהגזם יהיה נקי מגרוטאות, חולות, וכל פסולת אחרת.
- הקבלן ידאג למילוי המכולות הפתוחות בצורה מיטבית. הקבלן יעשה זאת באמצעות דחיסת האשפה היבשה ע"י המחפרון המופעל על ידו.
- נציג מטעם הקבלן יוודא ביצוע החלפת מכולות מלאות בריקות באופן שוטף בעמדת הפריקה היבשה ויטפל בכל בעיה המונעת עבודה שוטפת בעמדות הפריקה.
- פסולת בניין
- העירייה מאפשרת במקרים חריגים, ובאישור המנהל בלבד קליטת פסולת בניין מקבלנים ו/או משפצים
- הקבלן יעמיד מכולה ייעודית לאיסוף פסולת בניין בהתאם למיקום שיקבע המנהל.
- הקבלן יפנה כל כלי אצירה שיכיל פסולת בניין ו/או קבלנים המפנים פסולת בניין למכולה הייעודית.
- הקבלן ידווח לנציג העירייה על כל פינוי של המכולה הייעודית של פסולת הבניין.
- פסולת מזרונים
- הקבלן יעמיד מכולה ייעודית לאיסוף מזרונים בהתאם למיקום שיקבע המנהל.
- הקבלן ימיין את הפסולת ויעביר את כל המזרונים הנמצאים בפסולת לתוך המכולה הייעודית.
- הקבלן ידווח לנציג העירייה על כל פינוי של המכולה הייעודית של המזרונים.
- פסולת מכשירי חשמל ואלקטרוניקה
- הקבלן יעמיד מכולה ייעודית לאיסוף מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם למיקום שיקבע המנהל.
- הקבלן ימיין את הפסולת באמצאות הטרקטור ויעביר את כל מוצרי החשמל הנמצאים בפסולת לתוך המכולה הייעודית.
- הקבלן ידווח לנציג העירייה כשהמכולה של מוצרי החשמל והאלקטרוניקה מלאה ומוכנה לפינוי.
- מובהר בזאת כי הטיפול בסוג פסולת שונה מהרשום מעלה, הקבלן יטפל בהתאם להנחיות שיתקבלו מהממונה מטעם העירייה.
- פסולת רטובה
- הקבלן יקלוט, באזורי התפעול שיועמדו לטובת ביצוע השירותים בתחנת המעבר, פסולת בהתאם לסוגי הפסולת הרשומים להלן:
חתימת המציע ___________________
- פינוי הפסולת הרטובה תהיה בעדיפות לפינוי לנימרה.
- מובהר בזאת כי הממונה מטעם העירייה רשאי לקבוע את סדר פינוי המכולות ומתן עדיפות בהתאם, לכל פעולה הנעשית ע"י הקבלן במסגרת הסכם זה.
- בעת תקלה בדחסן והעברת פינוי הפסולת הרטובה למכולות הפתוחות, צריך להקפיד על ניקיון ואיסוף הפסולת הרטובה לתוך המכולה במידי. כמו-כן, יש לפנות את המכולות הנ"ל בדחיפות לנימרה. בכל מקרה אין להשאיר מכולות עם פסולת רטובה ללא כיסוי ו/או פסולת רטובה באזורי התפעול או בשטח התחנה בסוף יום העבודה.
- פסולת גזם ופסולת יבשה/גרוטאות נדרש לפנות לנימרה עד 3 ימים לכל המאוחר מרגע הגעת הפסולת לתחנת המעבר.
- הקבלן נדרש לבצע את עבודת הפריקה והעמסה של הפסולת תוך כדי הקפדה על צמצום מקסימלי של מפגעי אבק, ריח וכדומה. דגש מיוחד יתבצע בעת פינוי הפסולת היבשה והבניין.
- במידה ונתגלתה פסולת מסוכנת – יש להניח אותה בנפרד ולקרוא לממונה מטעם העירייה לקבלת הנחיות להמשך הטיפול בפסולת המסוכנת.
- טיפול בחומר בוער ו/או מעשן בפסולת המובאת לתחנה: יש לבודד את החומר ולבצע כיבוי החומר באמצעות כיסויו בעפר ( טרקטור )או באמצעות מים. יש לעדכן את המנהל לצורך בדיקה והימנעות מקרים דומים בעתיד.
- בסיום כל יום עבודה, ובדגש על ימי שישי וערבי חג, הקבלן נדרש לדאוג להוציא את כל המכולות הפתוחות המלאות, לכסות אותן בברזנט ולהכניס מכולות ריקות בעמדות לקראת המשך העבודה או במקרה חירום מעבר לשעות העבודה. כמו-כן, לדאוג להכנסת כל הדחסניות הריקות למסוע לטובת המשך העבודה ביום המחרת.
- מתכונת והיקף עבודת משאיות פינוי האשפה לנימרה כוללת בין היתר:
- טעינת והרמת 2 מכולות ו/או קסטות עד 39 קוב בתחנת המעבר, באמצעות פול טריילר ועגלה נגררת והובלתן לפריקת האשפה מהן במטמנת נימרה הנמצאת במרחק של כ- 25 ק"מ מתחנת המעבר או בכל אתר אחר כפי שיקבע על ידי העירייה.
- הקבלן יפנה את המכולות השונות ע"פ הנחיות העבודה של העירייה, כולל פינוי אשפה בשבתות ובחגים וזאת ע"פ הנחיות מנהל אגף שפע או מי מטעמו בעירייה.
- התשלום בגין פינוי המכולות לנימרה יהיה המחיר עבור פינוי מכולה בודדת לנימרה כפול כמות המכולות שפונו.
- אגרת ההטמנה והיטל ההטמנה בגין טיפול באשפה או פסולת של העיר אילת, נשוא מכרז זה, במטמנת נימרה או בכל אתר אחר, יחולו וישולמו ע"י עיריית אילת למפעיל מטמנת נימרה או לכל מפעיל אחר.
- מכולות רם-סע פתוחות וקסטות עד 39 קוב המוצבות בתחנת המעבר, הינם רכוש העירייה ואחזקתן השוטפת והתקופתית באחריות הקבלן ועל חשבונו. היה וגרם הקבלן נזק כלשהו למכולות הרם-סע עד 39 קוב המוצבות בתחנת המעבר תוך ביצוע העבודה באמצעותן, יתקן הקבלן על חשבונו את הנזק שגרם ויחזיר תוך 48 שעות מזמן אירוע הנזק את הדחסניות/ מכולות עד 39 קוב לעבודה לשביעות רצון המנהל. בכל מקרה של חלוקי דעות בעניינים הנ"ל, יבדוק המנהל את הנושא וקביעתו של המנהל בעניין זה סופית ומוחלטת.
- הקבלן יתקן על חשבונו, כל נזק שנגרם לרכוש פרטי או ציבורי, לתשתיות, לגינון או לריהוט רחוב במיקום הצבת המכולות ובסביבתו, עקב גרירתן או הזזתן של המכולות באופן רשלני ו/או לא זהיר. הקבלן יעשה כן תוך 48 שעות מקרות אירוע הנזק. במידה ולא ניתן לעשות כן במועד האמור יעדכן הקבלן את המנהל ויקבל את אישורו בכתב לתיקון הנזק במועד אחר. במידה ולא יתקן הנזק כאמור, עיריית אילת תתקן ותקזז את עלות התיקון מהתשלומים המגיעים לקבלן.
- העמסת ודחיסת המכולות בדחסן תחנת המעבר תתבצע ע"י הקבלן.
- העמסת ודחיסת המכולות בעמדת המכולות הפתוחות בתחנת המעבר תתבצע ע"י הקבלן.
- הכנת הדחסנית /מכולה לפינוי לנימרה כולל כיסוי בברזנט, תהיה באחריות הקבלן.
חתימת המציע ___________________
- הצבת/פינוי הדחסניות ממסוע הדחסן הינה באחריות הקבלן, על הקבלן לדאוג לפינוי הדחסניות המלאות מהדחסן ( עד מקסימום שעה מרגע סיום העמסת הדחסנית ) ולדאוג לכך שהדחסניות הריקות בתחנת המעבר יוצבו באופן שוטף על מסוע הדחסן כך שלא יהיה מצב שהדחסן מושבת עקב חוסר בדחסן למילוי או מכולות מלאות המפריעות להמשך הפעלתו.
- הצבת/פינוי מכולות פתוחות בעמדות פינוי האשפה הרגילות הינה באחריות הקבלן, על הקבלן לדאוג לכך שמכולות מלאות יכוסו בברזנט ויועברו להמתנה לקראת פינוי לנימרה בהתאם לתכנית. המכולות הריקות בתחנת המעבר יוצבו באופן שוטף בעמדות הפינוי כך שלא יהיה מצב שאין מכולה זמינה לפינוי האשפה.
- הקבלן יציב את המכולות והדחסניות המלאות והריקות שאינן על המסוע או בעמדות הרגילות, במקום שיוקצה להם בתחנת המעבר בלבד.
- לצורך מתן השירותים הקבלן ינהל את העבודה בעצמו או באמצעות מנהל עבודה מטעמו (להלן: "מנהל העבודה"). מנהל העבודה יעבוד בתיאום מלא עם המנהל וימצא עמו בקשר מתמיד במהלך שעות העבודה ולאחריהן. הקבלן מתחייב להתייצב במשרדי המנהל בכל מקרה ובכל שעה שיקרא לכך וזאת לצורך ביצוע תקין ומושלם של העבודה.
מנהל העבודה מטעם הקבלן יצויד במכשיר נייד ויהיה זמין לקבלת הודעות טלפוניות מהשעה 6:00 ועד השעה 20:00 וזאת לצורך ביצוע התיאום מול המנהל והפעלת הנהגים וצוותי הפינוי במשאיות מגבהי-נוע. - הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו כוח אדם מתאים ובמספר מספיק, לביצוע העבודה באופן שוטף וסדיר, וכן הינו מתחייב לכך כי הוא ועובדיו יתייצבו במועדים ובמקומות שנקבעו לביצוע העבודה.
- הקבלן יחזיק משרד ומחסן בעל רישיונות ו/או היתרים כדין בעיר אילת ממנו הוא ינהל את העבודה ובו הוא מאחסן את המשאיות ומטפל באחזקת המכולות והכול כמפורט במסמכי ההסכם על נספחיו.
- מתכונת והיקף עבודת הטרקטור בתחנת המעבר:
- הטרקטור יעבוד בהתאם לשעות פתיחת תחנת המעבר.
- הקבלן יפעיל את המחפרון בהתאם לדרישות המנהל או מי מטעמו.
- הקבלן יבצע תחזוקה וטיפולים בטרקטור בכדי לשמור על תקינותו. ביצוע התחזוקה והטיפולים בטרקטור, כמו גם פעולות נוספות כגון: תדלוק יתבצעו מעבר לשעות העבודה ולא במהלכן.
- הקבלן יעמיס את פסולת הגזם והיבשה לתוך מכולות ייעודיות המוצבות בתחנת המעבר.
- הקבלן יבצע פעולות ריסוק והידוק עם המחפרון למקסום כמות האשפה שניתן יהיה לשנע ע"י המכולות.
- הקבלן יבצע הפרדה בין הגזם, הפסולת היבשה, פסולת הבניין, מוצרי חשמל גדולים והמזרונים ויעמיס כל סוג פסולת בנפרד.
- במידה ויהיו תקלות בפינוי הפסולת הרטובה, הקבלן יעמיס גם פסולת רטובה ויהדק אותה לקראת פינוי האשפה לאתר ההטמנה.
- הקבלן יבצע אחת לשעתיים ולפי בקשת המנהל ניקיון האשפה המצטברת בעמדת השטיפה ובכל רחבי התחנה
- הקבלן יעמיד את המחפרון לרשות העירייה בשעות העבודה לטובת ביצוע עבודות מחפרון גם מחוץ לתחנת המעבר עד למרחק של 50 מטר מהחומה ההיקפית וזאת בהתאם לבקשת המנהל.
- הקבלן יפנה את האשפה המצטברת בבור הניקוז בעמדת השטיפה בכל שבוע ולפי בקשת המנהל.
- הקבלן מתחייב לבצע עבודתו תוך התחשבות מקסימאלית בצרכי הפעילות הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא,
- הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, לכל התשתיות התת והעל קרקעיות הגדרות וכל נכס אחר בקרבת מקום ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי נזק לתשתית תת קרקעית במהלך אספקת השירותים (כגון: צינור, כבל וכד') על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.
- משך כל זמן שהות המפעיל בתחנת המעבר יתנהל בצורה בטיחותית תוך הקפדה על נסיעה איטית ובטוחה ולבישת בגדי הגנה מתאימים (אפוד, כפפות, נעליים בטיחותיות וכו'), אשר יאושרו על ידי מנהל מטעם העירייה.
חתימת המציע ___________________
- זמני פעילות של תחנת המעבר
- הפעלתו השוטפת של הקבלן בתחנת המעבר תהיה בימים ובשעות כדלקמן:
- בימים ראשון עד חמישי – מדי יום בין השעות 5:00 בבוקר ועד השעה 17:00 אחר הצהריים.
- ביום שישי – מהשעה 5:00 בבוקר ועד השעה 16:00 אחר הצהריים.
- בימי שבת – בחודשים יוני – יולי – אוגוסט – מהשעה 6:00 ועד השעה 14:00 אחה"צ.
- בפסח, בשבועות, בסוכות ובראש השנה – מהשעה 6:00 ועד השעה 14:00 אחה"צ.
- בימי חול המועד פסח, בחול המועד סוכות וביום העצמאות – מהשעה 5:00 בבוקר ועד 17:00 אחה"צ.
- משאיות הפול טריילר יתייצבו בנימרה לשקילה ופריקת האשפה בכל בוקר בשעה 6:00 וזאת לאחר העמסת ושקילת המכולות והדחסניות המלאות בתחנת המעבר שהצטברו מיום קודם.
- בימים שבהם קליטה וטיפול בפסולת יהיו מושבתות עקב תקלות או עקב ביצוע פעולות תחזוקה מונעת, או עקב הפעלה בלתי הולמת, שעות הפעילות יוארכו, עפ"י דרישות המנהל מטעם העירייה, וזאת עד לסיום הטיפול בפסולת באותו יום, ללא תשלום נוסף לקבלן.
- למען הסר ספק, מודגש בזאת כי התשלום עבור ביצוע השירותים יהיה אחיד לכל חודשי השנה ולא ישתנה עקב הפעלת המתקן בשבתות בחלק מחודשי השנה, או עקב הפעלתו בחגים ובימי חול המועד כמפורט לעיל.
- במקרה שהקבלן יהיה מעוניין לבצע את השירותים בשעות אחרות, לא יעשה כן אלא אם קיבל לכך אישור המנהל מראש ובכתב.
- המנהל יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי המוחלט, לשנות מעת לעת את שעות הפעילות של תחנת המעבר. בכלל זה, המנהל רשאי לדרוש מהקבלן לספק את השירותים בימים ובשעות חריגות בתקופות של חגים ו/או מבצעים מיוחדים, ובלבד שתינתן לקבלן התראה בכתב 12 שעות לפחות מראש. למען הסר ספק, הקבלן מתחייב לספק את השירותים בהתאם לדרישות המנהל וזאת ללא כל תמורה נוספת.
- הקבלן לא יהיה רשאי להורות על הפסקה בפעילות מכל סיבה שהיא, אלא באישור מראש ובכתב של המנהל.
- למנהל שמורה הזכות משך כל תוקפו של ההסכם לשנות ולקבוע את סדר פינוי המכולות לאתר ההטמנה.
- הקבלן יספק, על חשבונו הוא, גידור, תמרורים ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות המנהל ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
- בשעות לאחר שעות הפעילות, לרבות בימי שבת וחגים, הקבלן ידאג לסגירת תחנת המעבר, ויפעל למניעת כניסת אנשים בלתי מורשים וימנע אירועים חריגים כגון דליקות והצפות.
- הקבלן ידאג כי אף אדם פרט לעובדים המועסקים על ידו ו/או המורשים לכך על ידי העירייה לא יכנס לאזורי התפעול בתחנת המעבר, וכי אזורים אלה לא ישמשו כמקום לינה ו/או מגורים.
- בהתאם לדרישת המפקח יציב הקבלן בתחומי תחנת המעבר שלט על חשבונו, בתחילת עבודתו, ובו כל המידע הנדרש באותה העת על ידי העירייה.
- למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מעבר לתמורה הקבועה בהסכם, עבור אספקה, התקנה ותפעול של תשתיות, מתקנים או ציוד כלשהו או בגין העסקת כוח אדם או בגין תשומות אחרות כלשהן ככל שיידרש להן.
- הפעלתו השוטפת של הקבלן בתחנת המעבר תהיה בימים ובשעות כדלקמן:
- תחזוקת ציוד ומתקנים
הקבלן יהא אחראי לאחזקה ולתחזוקה השוטפת וכן לתחזוקת שבר של הציוד והמתקנים שיועמדו לרשותו לצורך ביצוע השירותים וכל המצוי בתחום אזורי התפעול, לרבות כל המתקנים שבו על חשבונו הבלעדי. במסגרת זאת, יקיים הקבלן בין היתר את כל ההוראות המפורטות להלן:
- הקבלן ידאג לפעילותן התקינה והרציפה של כל הציוד והמתקנים הן אלה שבבעלותו והן אלה שנמסרו לתחזוקתו.
- הקבלן ינקה את אזורי התפעול שבאחריותו ומתקניו, לרבות הדחסן, עמדת השטיפה, תעלות הניקוז, חדרי השירותים, חדר הבקרה, וכן סביבתו של התחנה ואת כביש הגישה אליו. פעולות הניקיון תתבצענה באופן שוטף במהלך יום העבודה, ובסיום יום העבודה יבצע הקבלן ניקיון יסודי של כל אזורי התחנה, כך שהוא יישאר נקי לחלוטין. כל פעולות הניקיון יתבצעו לשביעות רצון המנהל. המנהל רשאי לבקש לחזור על פעולות הניקיון במידה ולא בוצע כראוי ואף לקנוס בהתאם.
חתימת המציע ___________________
- אחת לשבוע הקבלן יבצע ניקיון עד 50 מטר מחוץ לגדר ההיקפית של תחנת המעבר.
- הקבלן יבצע תחזוקת המתקן בהתאם להוראות היצרן.
- הקבלן יבצע תחזוקה שוטפת של הדחסן וידאג לשמירתו במצב אופטימאלי ותקין לפעולה סדירה, לרבות תיקון מיידי של כל תקלה, ליקוי או פגם והחלפה מיידית של פרט מפרטי הציוד. מובהר בזאת, כי אחריות הקבלן לתחזוקת המתקנים ולביצוע תיקונים בהם תהיה בלעדית ומוחלטת, ותחול עליו עד לתום ההתקשרות בין הצדדים.
- הקבלן יבצע טיפולים תקופתיים שונים כגון: ביקורות, שימון, גירוז חלקים, חיזוק ברגים וכו' וזאת על מנת לשמור ולהאריך את חיי הדחסן והמתקנים, וינהל ספר המתעד את כל הטיפולים הנדרשים המופיעים בחוברת התחזוקה ואשר בוצעו ( הכולל תיעוד ותמונות ) וחתימת מנהל מטעם העירייה.
- תחזוקה מונעת של המתקנים תתבצע ע"י הקבלן מחוץ לשעות הפעילות הרגילה של המתקן על פי ספר הטיפולים.
- לפני התחלת ביצוע פעולות של אחזקה מונעת או תיקון ליקויים, על הקבלן יהיה להבטיח שיהיו באתר המתקן כל החלפים הנדרשים וכל בעלי המקצוע הנדרשים לביצוע הפעולות שתוכננו לאותו המועד, כל זאת בהמשך לתיעוד אשר ייעשה על פי טופס תיעוד שיאושר על ידי מנהל מטעם העירייה.
- במסגרת התחזוקה המונעת, יבצע הקבלן, את כל הפעולות התקופתיות הנדרשות עפ"י דרישות היצרן והממונה על המתקן מטעם העיריה. כמו כן יבצע הקבלן במסגרת התחזוקה המונעת צביעה של כל הציוד ושל כל חלקי המתכת במתקן, לפחות פעם אחת בשנה, ופעם נוספת לפני החזרת המתקן בתום תקופת ההפעלה לעירייה.
- במקרה של תקלות משביתות במתקן, יהיה על הקבלן להתארגן לביצוע התיקונים הנדרשים במהירות המירבית. לצורך זה יהיה עליו להחזיק באתר מלאי מספיק של חלקי חילוף לשביעות רצון הממונה על המתקן מטעם העיריה, וכן להטיס לאילת, במידת הצורך, בעלי מקצוע מתאימים ו/או חלקי חילוף, ככל שיידרשו לביצוע מהיר של התיקונים ולהחזרת המתקן למצב פעולה תקין בהקדם האפשרי.
- במקרה של תקלה או ליקוי שהקבלן לא תיקן באופן מיידי או באופן פרק הזמן שנקבע על ידי המנהל (ככל שנקבע), יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 12.4.2 להלן, בשינויים המחויבים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר של העירייה.
- אם פעולות תיקון צפויה לפגוע במהלך העבודה התקין של תחנת המעבר, יפנה הקבלן למנהל ויודיעו על כך. המנהל ייתן הוראות בעניין והקבלן יפעל על פיהן.
- במידה והדחסן יושבת מכל סיבה שהיא, עליו לדווח על כך מיד למנהל הממונה על התחנה מטעם העירייה.
- במידה ותיקון התקלה יארך מעל שעתיים, בהנחיית הממונה מטעם העירייה, הקבלן יעבור לפנות את הפסולת הרטובה בעמדות המכולות הפתוחות, ושעות העבודה של הקבלן יוארכו, עפ"י דרישות הממונה על המתקן מטעם העירייה, עד לסיום הטיפול בפסולת באותו היום, וזאת ללא תשלום נוסף לקבלן.
- במידה והדחסן יושבת ליותר מ- 24 שעות, הקבלן יהיה מחויב בתיקון הדחסן וזאת עד 5 ימי עבודה לכל היותר, וכאמור, הקבלן יאריך את שעות העבודה בימים אלו עד לסיום הטיפול בפסולת של אותו היום.
- הפסקות חשמל: במקרים של תקלות ברשת החשמל ו/או בניתוקים יזומים למשך זמן ארוך, הקבלן ידווח על כך לממונה מטעם העירייה. במקרה הצורך, העירייה תספק גנרטור לשמירה על רצף העבודה של הדחסן בתחנת המעבר.
- תקינות תשתיות: הקבלן יבצע בדיקות, יתקן וישמור בכל העת על תקינות התשתיות בתחנת המעבר לרבות: חומת הגדר ההיקפית, משטחי קבלת הפסולת, ניקוזי נגר עילי, מבנים, מתקני כיבוי אש, מערכות מים וכו'
- הקבלן יבצע פעולות יזומות ותקופתיות למניעת סתימות והצפות של מערכת התשתיות והניקוז בתחנה. במידה ויגרמו סתימות ו/או הצפות במערכות אלו, על הקבלן לדאוג במידי להזמנת אנשי המקצוע לטיפול בסתימות. מובהר בזאת שכל ההוצאות בגין סעיף זה חלות על הקבלן בלבד.
- הקבלן יבצע שטיפה ייזומה של קווי הביוב בתחנה וימציא למנהל צילום קווי הביוב פעם אחת בכל שנה.
- דיגום שפכים: בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, הקבלן יבצע דיגום של השפכים והתשטיפים, אשר יכלול בדיקת איכות של הנוזלים במתקן האיסוף. הבדיקות יערכו בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה והתוצאות תישמרנה במשרדי המפעיל למשך כל תקופת ההתקשרות.
- מניעת מזיקים: הקבלן יבצע טיפול תקופתי מונע של הדברת מזיקים , לרבות מכרסמים, זבובים, יתושים, חרקים, זוחלים, וכיו"ב בשטח התחנה. בנוסף יבצע ריסוסים נוספים על ידי מדביר מוסמך, במידה והממונה מטעם העירייה מבקש. הריסוסים יבוצעו ע"י המדביר מטעם עיריית אילת.
חתימת המציע ___________________
- במהלך כל תקופת ההפעלה ינהל הקבלן יומן הפעלה ותחזוקה ממוחשב, שבו יפורטו כל האירועים החריגים בעת הפעלת המתקן, וכל פעולות התחזוקה שבוצעו במתקן. הקבלן יעביר העתק מהיומן לממונה על המתקן מטעם העיריה או למי מטעמו בכל תחילת חודש ( לאירועים שהיו מהחודש החולף ), וימסור את היומן לעירייה בתום תקופת ההפעלה. אי מילוי היומן כנדרש יגרור קנס של 1,000 ₪ על כל אירוע אשר אינו נרשם ביומן. יומן ההפעלה הממוחשב יסופק ע"י המנהל מטעם העירייה.
- הקבלן יאפשר בכל עת כניסה חופשית ובלתי מופרעת למתקן, לממונה על המתקן מטעם העיריה, או למי מטעמו, לכל מטרה, לרבות לצורך בקרה, מדידות, ומעקב אחר הפעלת המתקן ותחזוקתו ואחרי עמידת הקבלן בכל התנאים והדרישות שבחוזה.
- במידה והעירייה תבקש לעשות פעולות בתוך התחנה כגון: אספלט, יציקת בטון, קירוי, וכו' הקבלן יעבוד בהתאם להוראות המנהל ויימנע מהפרעה או פגיעה בעבודות אלו.
- בתום תקופת ההפעלה הקבלן יעביר את המתקן לעירייה, במצב פועל ותקין לחלוטין, כשכל חלקיו נקיים וצבועים מחדש ולאחר טיפול תקופתי של אחזקה מונעת בהתאם להנחיות היצרן, או בהתאם לדרישות הממונה על המתקן מטעם העיריה – הכול לשביעות רצונה המלאה של העיריה.
- ככל והמתקן לא יהיה תקין ולשביעות רצון העירייה, רשאית העירייה לדרוש מהקבלן לתקן ו/או לתקן בעצמה ולחייב את הקבלן בעלויות התיקון.
- פיקוח
- במסגרת הסכם זה יהיה הקבלן כפוף לפיקוח מנהל מטעם עיריית אילת ויפעל על פי הוראותיו והנחיותיו.
- המנהל יהיה מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב השירותים ועל קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הוראות הסכם זה. הקבלן ישיב ויסביר למנהל כל עניין בקשר עם השירותים, כפי שיידרש על ידו, בכתב או בעל פה, ויסייע לו ככל הנדרש בביצוע הפיקוח של השירותים.
- הקבלן מתחייב לקיים פיקוח וביקורת על העובדים מטעמו ועל כל מי שיועסק על ידו בביצוע השירותים נשוא הסכם זה, לרבות על טיב ואופן עבודתם, באופן שיבטיח את ביצוע השירותים באופן מיטבי לשביעות רצון המנהל.
- הקבלן ידווח למנהל על כל בעיה הקשורה בביצוע השירותים ובכלל זה, כל פגם או ליקוי או אי התאמה בקשר עם השירותים, כל פיגור בביצוע עבודה מסוימת וכיוצא בזאת, וזאת מיד כשנודע לו אודות הפגם או הפיגור כאמור.
- הוראות שניתנו על ידי המנהל לעובדיו של הקבלן יחשבו כאילו ניתנו לקבלן.
- הקבלן מתחייב לאפשר ולסייע למנהל לערוך בדיקות וביקורות על עבודת הקבלן ובכלל זה, ביקורות בטיחות, ביקורות איכות וביקורות השפעה על הסביבה ואיכות החיים בעיר.
- המנהל רשאי לתת לקבלן הוראות ביחס לאופן ביצוע הפעילות על פי שיקול דעתו הבלעדי. על הקבלן לעמוד בדרישות המנהל, על פי לוח הזמנים שיקבע המנהל, ולבצע אחר הוראותיו באופן מושלם וללא כל הסתייגות.
- לצורך פיקוח על השירותים ועל הקבלן, המנהל רשאי להציב מפקח מטעמו בכל מקום בתחומי תחנת המעבר, לרבות בחדר השקילה.
- המפקח יערוך ביקורת שוטפת באשר לעבודות המתבצעות על ידי הקבלן, ובכלל זה ביקורת בטיחות, ביקורת איכות וביקורת השפעה על הסביבה ותנאי העבודה ואיכות החיים במקום. הקבלן יאפשר למנהל לערוך בדיקות כאמור ובכלל זה יעמיד לו גישה נוחה ועזרה בביקורת ככל שיידרש.
- המנהל יהיה רשאי לבדוק כל ציוד ומבנה וכל תהליך עבודה בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת לקבלן.
- הקבלן ימלא אחר כל הוראות פיקוח שנדרשות ע"י מנהל מטעם העירייה, ככל ויידרש לעמוד בהתאם לשינויים שיידרשו ולפי נוהל שתפיץ העירייה, יידרש לעמוד בדרישות ולא תהיה כל טענה בעניין זה.
- אספקת כוח אדם ותנאי עבודה ועבודה
- הקבלן יספק על חשבונו את כל העובדים וכוח האדם הדרוש לביצוע השירותים, את ההשגחה עליהם, את אמצעי התחבורה הדרושים לצורך שינועם לשטחי ביצוע השירותים, את כל הציוד האישי הדרוש להם לצורך ביצוע השירותים וכל דבר אחר הכרוך בהעסקתם.
- הקבלן יעמיד את המתקן, כליו ועובדיו לטובת העירייה, וזאת במקרה חירום כפי שיוגדרו ע"י מנהל האגף.
חתימת המציע ___________________
- מנהל עבודה מטעם הקבלן
- במהלך כל תקופת ההתקשרות יעסיק הקבלן מנהל עבודה מוסמך ובעל ניסיון מוכח בניהול תחנת מעבר לפסולת. זהותו של מנהל העבודה תאושר מראש על ידי המנהל, והוא יוחלף רק באישור המנהל.
- מנהל העבודה ימצא בתחנת המעבר במשך כל שעות העבודה, והוא יהיה זמין ליצירת קשר גם מחוץ לשעות העבודה. במקרים שבהם מנהל העבודה ייעדר מעבודתו מחמת חופשה, מחלה, מילואים, וכיו"ב, על הקבלן למסור על כך הודעה למנהל מיד עם היוודע לו ההיעדרות, ולהחליף את מנהל העבודה במנהל חלופי העונה על הדרישות שלעיל.
- מנהל העבודה יהא אחראי ויפקח באופן אישי על ביצוע העבודות ועבודת העובדים.
- מנהל העבודה יהיה כפוף למנהל מטעם העירייה ו/או מי מטעמו וישמע להוראותיו בכל הנוגע לביצוע העבודות. ההוראות וההסברים שיינתנו למנהל העבודה על ידי המנהל, יחשבו כאילו ניתנו לקבלן.
- הקבלן יצייד את מנהל העבודה במכשיר נייד. מנהל העבודה יהיה בקשר קבוע עם המנהל ויודיע לו מידית על כל בעיה או תקלה. אחזקת הטלפון הנייד, לרבות נשיאה בכל העלויות הקשורות בו, הנה על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
- כל העובדים מטעם הקבלן יהיו עובדים מיומנים, בעלי ניסיון וידע בביצוע העבודות כמפורט בהסכם.
- הקבלן מתחייב שכל העובדים אשר יועסקו על ידו יהיו במידת האפשר עובדים קבועים וכשירים לעבודה. בכל מקרה, חל איסור להעסיק עובדים שהם קטינים.
- הקבלן יעסיק עובדים המותרים להעסקה עבור רשות מקומית על פי הוראות כל דין ולפי הוראות כל רשות מוסמכת.
- הקבלן יבטיח הדרכת כל עובד המועסק על ידו, בעניין דרישות הבטיחות בעבודה, הקבועות בנוהלי העירייה כאמור בנספח הבטיחות והנדרשות על-פי כל דין, ויבטיח את קיומן על-ידי עובדיו כמפורט להלן:
- הקבלן יחתום על נספח הבטיחות המצורף כנספח להסכם וימסור לממונה הבטיחות בעירייה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בדבר כשירות ובטיחות כלי הרכב והציוד המצויים ברשותו.
- הקבלן ימסור לממונה על הבטיחות בעירייה טופסי הצהרת בטיחות, על-פי הנוסח המצורף החתום על-ידי עובדיו והמאשרים כי הובאו לידיעתם, על-ידי הקבלן, כל הוראות ונוהלי הבטיחות כאמור לעיל.
- הקבלן ימסור למנהל טופס הצהרה על ביצוע הדרכת בטיחות לכלל העובדים ע"י ממונה בטיחות שאושר לכך על ידי המשרד לבטיחות בעבודה. וכן, ביצוע ריענון בטיחות אחת לשנה לכלל העובדים.
- הקבלן יספק ויצייד את עובדיו במדים אחידים ובכל אביזרי המיגון האישיים הנדרשים, לרבות פרטי ביגוד, אפוד זוהר, כפפות ונעלי עבודה בטיחותיים וכל אביזר ו/או פריט ציוד אחר שיידרש ע"י הממונה על הבטיחות בעירייה.
- המנהל או המפקח יהיו רשאים לדרוש את החלפתו של כל עובד ו/או מנהל העבודה, אם לדעת אחד מהם אין הוא מתאים לביצוע העבודה ו/או שלדעת המנהל ו/או המפקח הוא אינו מבצע את עבודתו בהתאם לנדרש על פי הסכם זה, וזאת מבלי שיהיה עליהם לנמק את החלטתם. נדרשה החלפת עובד או מנהל עבודה כאמור, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך 14 ימים ממועד הדרישה.
- בכל מקרה של היעדרות עובדים, מכל סיבה שהיא, ידאג הקבלן באופן מידי לביצוע העבודה על ידי עובדים מחליפים אשר עונים על כל הדרישות המפורטות בהסכם זה.
חתימת המציע ___________________
- פינוי תחנת מעבר
- עם תום תקופת ההתקשרות, יפנה הקבלן את תחנת המעבר מכל אדם וחפץ שהוצב על ידו וישיב את אזורי התפעול והמתקנים לעירייה כשהם נקיים, במצב אופטימאלי ותקין להמשך שימוש והפעלה, כפי שנמסרו לו בכפוף לבלאי סביר, על פי קביעותו של המנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
לצורך כך ועל מנת לערוך השוואה מצורף סקר ורשימת מצאי קיים ומצבו כולל גם מבנים, מערכות, מתקנים לפני מסירת אזורי התפעול למפעיל – תצורף מפת מדידה עדכנית
- הקבלן נדרש לשמור על שלמות המבנים, המערכות והציוד קיימים בתחנה מהלך כל תקופת ביצוע העבודות.
- בתום תקופת ההתקשרות, הקבלן יהיה רשאי לפרק ולקחת עמו את כל הציוד שסופק על ידו.
- 120 יום לפני תום תקופת ההתקשרות, מפקח או גורם מקצועי אחר מטעם העירייה יבדוק את התחנה ויכין חוות דעת באשר למצבה וכשירותה, ובכלל זה מידת הבלאי ביחס לרמה של בלאי סביר, ויפרט את הליקויים והפגמים שמצא ושיש לתקנם על מנת להביא את התחנה למצב ראוי להחזרה ואת תקופת הקצובה להשלמת עבודות אלו, שלא תעלה על 60 ימים (אלא אם התיקון מצריך רכישה או ייצור של פרט ציוד מסוים, שאז יהיה המנהל רשאי לקצוב תקופה ארוכה יותר להשלמת הדרוש).
- 60 יום טרם סיום תקופת ההתקשרות ידאג הקבלן כי תחנת המעבר, על כל מרכיביה וחלקיה, תהיה מתאימה להחזרה כאמור לעיל, ובכלל זה יבצע את כל שנדרש ממנו לבצע לפי חוות הדעת האמורה, והכל לשביעות רצון העירייה.
- לא ביצע הקבלן את התיקונים על פי דרישת העירייה בתוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל, רשאית העירייה לפעול באחת או יותר מהדרכים כדלקמן:
- לבצע את עבודות התיקון בעצמה או באמצעות מי מטעמה, על חשבון הקבלן, ולגבות מן הקבלן את עלות התיקון בתוספת 15% בגין הוצאות כלליות.
- לא לבצע עבודות התיקון ולחייב את הקבלן בסכום שווה ערך לביצוע התיקונים הדרושים, על פי קביעת המנהל.
- היה הליקוי כזה שלא ניתן באופן מעשי לתיקון, רשאית תהיה העירייה לגבות מהקבלן את שווי ירידת הערך עקב הליקוי או עלות העבודה, לפי הגבוה מבניהם, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל.
- העירייה תהיה רשאית לגבות את הסכומים האמורים לעיל בכל דרך, לרבות קיזוז מסכומים המגיעים לקבלן מן העירייה על פי כל דין או הסכם, עיכוב כספים, חילוט ערבויות וכיו"ב.
- כל ההוצאות להחלפה, תיקון או שדרוג ציוד, מבנים ומערכות כמפורט בפרק זה הינן על חשבונו ואחריותו הבלעדית של הקבלן.
- לאחר השלמת ביצוע העבודות והשבת המתקנים והציוד לידי העירייה, לשביעות רצון העירייה, יוציא המנהל מטעם העירייה לקבלן אישור מסירה (להלן: "אישור מסירה") בו יצוין תאריך מסירתם על ידי הקבלן לעירייה. מובהר בזרת כי אין באישור המסירה מטעם העירייה כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי ו/או העירייה או עובדיה.
- הופסקה העסקת הקבלן ו/או העבודה העובדות טרם הסתיימה תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, תחולנה ההוראות האמורות לעיל בפרק זה, בשינויים המחויבים.
- טיב ביצוע העבודות, הפרות וסעדים
- קביעת טיב ורמת ביצוע העבודות והתחייבות הקבלן עפ"י הסכם זה – תהא בסמכותו הבלעדית ולפי שיקול דעתו הבלעדית של המנהל. קבע המנהל כי העבודות או חלק מהן לא בוצעו כראוי, ינוכה מכל תשלום המגיע לקבלן, עפ"י המפורט והמוסכם בחוזה ונספחיו.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבע המנהל כי טיב או רמת ביצוע העבודות ע"י הקבלן אינם לשביעות רצונו, יזהיר את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך פרק הזמן שיקצוב המנהל בעת מתן אזהרה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם.
חתימת המציע ___________________
- הפסיק הקבלן לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן ו/או לא ביצע העבודות ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין ייחשב הדבר הפרה יסודית של ההסכם. בלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים לעירייה עפ"י חוזה זה, ידוע לקבלן כי בגין הפרת סעיף כמפורט להלן תהא העירייה זכאית לקנוס את הקבלן כמפורט להלן:
ההפרה פיצוי מוסכם אי התייצבות פועלים כנדרש 1,500 ₪ לכל פועל שלא נמצא אי הימצאות הטרקטור בתחנת המעבר בשעות העבודה 2,000 ₪ לכל מקרה דחסן מושבת מעל 10 דקות בגלל חוסר במפעיל 500 ₪ לכל חצי שעת השבתה עמדת פינוי אשפה פתוחה מושבתת מעל 10 דקות בגלל חוסר במפעיל 500 ₪ לכל חצי שעת השבתה התייצבות פועל ללא בגדי עבודה וציוד בטיחות כנדרש 500 ₪ לכל עובד פריקת משאית/דחסנית שאינה מורשת בתחנה, ללא אישור המנהל 1,000 ₪ לכל כלי אצירה אי ביצוע פתיחת תחנת המעבר בזמן 500 ₪ למקרה סגירת התחנה לפני או אחרי ללא אישור המנהל 500 ₪ למקרה השארת שערים פתוחים בסיום יום עבודה 2,000 ₪ למקרה אי אספקת שירות בזמן הנדרש 1,000 ₪ לכל פרק שירות נפרד אי כיסוי מכולה פתוחה בסיום העמסה ודחיסת מכולה בעמדה. 1,000 ₪ למקרה אי ביצוע דיגום שפכים בהתאם לדרישת משרד הגנת הסביבה 1,500 ₪ לכל דגימה חניית רכב עבודה שלא במקום החנייה המוגדר 500 ₪ למקרה אי מילוי היומן כנדרש ( לכל אירוע שלא יירשם ) 1,000 ₪ על כל אירוע אי ביצוע הדברה תקופתית או ע"פ דרישה 1,000 ₪ למקרה אי ביצוע הפרדה בין סוגי הפסולת היבשה והגזם 500 ₪ לאירוע אי ביצוע שטיפות וניקיון בסיום יום העבודה לשביעות רצון המנהל 1,000 ₪ לכל מקרה הפרה של הוראה במכרז זה שאינו מופיע ברשימת ההפרות 500 ₪ למקרה אי ביצוע שטיפה של כלי אצירה ע"פ התכנית 500 ₪ לכל כלי אצירה אי שימוש בחומרים בעת שטיפת מכולה 300 ₪ לכל כלי אצירה היעדרות מנהל העבודה מטעם הקבלן משטח התחנה ללא עדכון 500 ₪ לכל יום אי ביצוע תיקון תקלה בתוך פרק הזמן שנקבע במפרט 1,000 ₪ לאירוע אי ביצוע אספקת טרקטור חליפי בתוך הפרק שנקבע 2,000 ₪ ליום אי ביצוע אספקת מכונת שטיפה חליפית בפרק הזמן שנקבע 1,000 ₪ ליום אי ביצוע ניקיון היקפי מחוץ לתחנה במועדים שנקבעו 500 ₪. קליטת פסולת אסורה בתחנה 1,000 ₪ למקרה אי ביצוע פינוי אשפה משטח התחנה בסוף יום לשביעות רצון העירייה 1,000 ₪. אי הגשת דוח חודשי באשר לתקינות התחנה וביצוע התחזוקה בה כנדרש בהסכם. 1,000 ₪ מניעת גישה שוטפת למערכת איתורן 500 ₪ לכל יום אי פינוי מכולות 39 קוב המלאות בפסולת רטובה מתחנת המעבר לנימרה בסוף כל יום עבודה, פרט למקרים חריגים באישור מנהל. 2000 ₪ לכל מכולה שלא פונתה. למען הסר ספק, ברור ומסוכם כי, העירייה רשאית לנכות את סכומי הקנסות מכל תשלום המגיע לקבלן או לחלטם מהערבות הבנקאית, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
- מידע כללי
להלן טבלת כמויות פינויים על פי רישומי העירייה בשנים קודמות. אין במספר זה כדי לחייב את העירייה בכמות מסוימת לביצוע על פי הסכם זה או כדי להוות התחייבות לגבי מספר פינויים בכל שנה ובכלל.
שנה תיאור ינו פבר מרץ אפר מאי יוני יולי אוג ספט אוק נוב דצמ סה"כ ממוצע 2021 פינוי קסטות לנימרה 353 249 386 411 413 460 599 429 419 379 421 458 4,977 415 2022 פינוי קסטות לנימרה 428 341 395 447 465 469 457 493 429 383 400 369 5,076 423 2023 פינוי קסטות לנימרה 400 358 365 479 481 465 540 559 454 511 458 402 3,088 441 2024 פינוי קסטות לנימרה 427 427 469 536 565 560 -
נספח ג'
מכרז מס' 6/2024
בדבר – טיפול בפסולת בתחנת מעבר והובלתה אל אתר סילוק
כתב כמויות – מחירים לפני הנחה
מס' תיאור העבודה מחיר מרבי 1. טיפול בפסולת, תחזוקת ציוד ומתקנים, הפעלת מחפרון, דחסן ומערכת שטיפה כולל חומרי עבודה, חלקי חילוף, כוח אדם והכל על פי ההסכם, הנספחים והמפרט המיוחד 115,000 ₪ לחודש אחד
2. אספקה והובלה בפועל של מכולות רם –סע 39 מ"ק כל אחת מתחנת המעבר או מרחבי העיר באמצעות משאיות ייעודיות ופריקת האשפה מהן במטמנת נימרה והכל על פי ההסכם, הנספחים והמפרט המיוחד 600 ₪ למכולה אחת
הצעת הקבלן
לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:
שיעור ההנחה המוצע על ידי למחירים הנקובים בכתב הכמויות הינו %__________.
במילים:____________________________________ אחוזי הנחה.
הצעתי זאת כוללת את עלות השכר למעביד ואת כל העלויות והתקורות הנוספות לפי ההסכם כולל רווח קבלני למתן השירותים המבוקשים במכרז זה על נספחיו וכולל מע"מ _____________ ________________
תאריך חתימה וחותמת הקבלן
-
נספח ד'
הצהרת קבלן
אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצו"ב וכל נספחיו, וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום ביצוע העבודות, בדקתי את המתקנים ומכיר את תנאי המקום והגישה אליהם וכי העבודות המוצעות והיקפן ברורים ונהירים לי. אין לי ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.
הנני מתחייב בזה לחתום על הסכם ולצרף אישור חתום מאת חברת הביטוח על קיום פוליסת ביטוח כנדרש וזאת תוך 7 ימים ממועד משלוח הודעה כי זכיתי במכרז, באם אזכה, הכל כמפורט בתנאי המכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.
כן הנני מתחייב להחליף, בטרם חתימת ההסכם, את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" אוטונומית מקור בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.
מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".
התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.
ברור וידוע לי כי ככל ואזכה, במהלך כל תקופת ההסכם יהיו בידי כל האישורים והרישיונות הדרושים לצורך אספקת השירותים בתחנת המעבר והטיפול בפסולת וכי אעשה את כל הנדרש על מנת להבטיח את שלומם ובטיחותם של השוהים או העובדים באזורי התפעול בתחנת המעבר או בכל מקום אחר בו מבוצעת העבודה על ידי ו/או מי מטעמי ולצורך כך אנקוט בכל האמצעים הדרושים לרבות על פי דין. ברור לי כי ככל ולא יהיו בידי הרישיונות הדרושים תהיה העירייה רשאית לבטל את זכייתי או את ההתקשרות עימי בכל עת במהלך תקופת ההסכם ואין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
כמו כן הנני מתחייב כי ככל ואזכה, יהיה בבעלותי או בחזקתי במהלך כל תקופת ההסכם מקום מתאים בתחום שיפוט העיר אילת לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה הכולל מקום או מקומות להעמדת/חניית המשאיות ומשרד מתאים שאינו בתחנת המעבר והכל כאמור בהסכם על נספחיו. ברור וידוע לי כי מקום כאמור חייב להתאים לשימוש הקבוע בתב"ע החלה על המקרקעין. ככל והמקום אינו מתאים הנני מתחייב כי לא אפעל ללא אישור לשימוש חורג וכי באחריותי הבלעדית להשיג אישור כאמור והכל על חשבוני. אין לי ולא תהיה לי כל טענה בעניין זה לעירייה
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.
הנני מתחייב ומצהיר כי אקבל את המתקנים לניהול, תחזוקה ותפעול במצבם כפי שראיתי אותם בסיור שנערך במקום.
ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה מתוכנן להיות במועד סמוך למועד הודעה על זכייה במכרז והנני מתחייב לחתום על ההסכם, להמציא ערבות ביצוע ואישורי ביטוח בתוך שבעה ימים ממועד משלוח דרישה.
ולראיה באתי על החתום :
שם המציע : ______________________ מס' ע.מ/ח.פ : _______________
כתובת המציע : ______________________ כתובת דוא"ל: _________________
תאריך : _____________________
חתימת המציע : _____________________
-
נספח ה'
נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)
"ערבות מכרז"
להגשה מקור עם ההצעה למכרז
לכבוד
עיריית אילת
ת.ד. 14
אילת
ערבות מס' _______________
הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים) להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת_______________ שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז מס' 6/2024 בדבר – טיפול בפסולת בתחנת מעבר והובלתה אל אתר סילוק.
אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך __________ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 01/12/2024 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
____________________
חתימה וחותמת הבנק
-
נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה
"ערבות ביצוע"
להגשה לאחר הודעה על זכייה
לכבוד
עיריית אילת
ת.ד. 14,
אילת
א.נ.,
הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________
על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 200,000 ₪ (במילים: מאתיים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 6/2024 בדבר – טיפול בפסולת בתחנת מעבר והובלתה אל אתר סילוק (להלן: "ההזמנה").
אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
"המדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
"מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.
אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.
הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.
ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.
ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה) ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.
בכבוד רב,
בנק __________
כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________
נספח ו
- ביטוח
1.1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי בטרם החתימה על ההסכם ולפני התחלת ביצוע העבודות ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל חשבונו, הכל כמפורט ב"אישור עריכת ביטוח – קבלן שירותי טיפול בפסולת" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן להלן: אישור עריכת הביטוח – קבלן שירותי טיפול בפסולת (להלן: "אישור עריכת הביטוח").
1.2 ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לידי העירייה, בטרם החתימה על ההסכם ולפני התחלת ביצוע העבודות, את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.
כמו כן, ללא צורך בדרישה מצד העירייה, ימציא הקבלן לעירייה בטרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח, אישור עריכת ביטוח חדש לתקופת ביטוח נוספת וזאת במשך כל תקופת ההסכם.הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת קשריו עם העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה במועד.
1.3 למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 1.2 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.
1.4 העירייה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י הקבלן כאמור בסעיף 1.2 לעיל והקבלן מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. הקבלן מצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של העירייה להורות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותקפו, או לגבי העדר ביטוח, ואין בו כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.
1.5 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי, בנוסף לביטוחים להם מחוייב הקבלן כאמור בסעיף 1.1 לעיל, לפני תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות כמפורט להלן. לדרישת העירייה, הקבלן יציג לעירייה העתק מהפוליסות וזאת תוך שני ימי עסקים.
ביטוח רכב – כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב
שבבעלותו או בשימושו של הקבלן ו/או של מי מטעמו.
ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ- 500,000 ₪ בגין ארוע אחד.הגדרה: כלי רכב לענין סעיף זה משמע – כלי רכב ממונעים מכל וסוג לרבות רכבי טאוט ורכבי יעודים אחרים המשמשים (אם משמשים) בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, טרקטורים, גוררים ונגררים.
1.6 הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.
בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והקבלן לא המציא אישור עריכת ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא או לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
1.7 הקבלן מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו/או על ידי המבטחים. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.
1.8 למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיף 1.5 לעיל ובאישור עריכת הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.
הפרת סעיף 1 לעיל על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
חתימת המציע ___________________
-
אישור עריכת ביטוח – קבלן שירותי טיפול בפסולת
לחתימת הקבלן בשלב הגשת ההצעה
לאישור חברת הביטוח לפני חתימת חוזה
אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור שם עיריית אילת ו/או גופים עירוניים
שם ☐נדל"ן ☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☒אחר: מתן שירותי הובלה וטיפול בפסולת בתחנת מעבר ומתן שירותים נלווים
☐משכיר ☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר:
ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. מען בית התמר, ת.ד. 14, אילת
מען כיסויים סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
סכום מטבע רכוש צד ג' 4,000,000 ש"ח 302, 307, 309, 312, 315, 321, 322, 328, 329 אחריות מעבידים 6,000,000 לעובד
ו-20,000,000 למקרה ולתקופת הביטוחש"ח 309, 319, 328 אחר פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 004 (אשפה) ביטול/שינוי הפוליסה שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. חתימת האישור המבטח: -
נספח ז'
מחלקת בטיחות וגיהות
אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה
בטיחות וגהות – נספח להסכם עם קבלן חוץ
.1 כללי
1.1 הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.
1.2 הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.
- 2. חקיקה
2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:
א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970 ותקנותיה.
ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.
ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.
ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.
ה. כל דין אחר החל על עבודתו.
2.2 הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.
.3 הכרת העבודה
הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי
העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.
.4 איסור מעשה מסוכן
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה
או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.
- השגחה על העבודה
5.1 הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.
5.2 הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.
- אתר העבודה
6.1 הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.
6.2 הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.
- גידור, שילוט ואמצעי אזהרה
הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
- עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים
עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו- .1986
חתימת המציע ___________________
- עבודה בגובה
הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל – 1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007 ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.
- עבודה במקום מוקף
עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .
- עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.
11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.
11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.
11.3 ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך רק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.
11.4 הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה יבשה, נקייה ממוליכים גלויים ומוארקת.
11.5 הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים מטלטלים תקינים העומדים בתקני בידוד כפול.
11.6 כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.
11.7 הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.
- עבודה בדרכים
הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.
- עבודה באש גלויה
בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.
- מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן
14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה, מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.
14.2 הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999 הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.
14.3 הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.
- ציוד מגן אישי
הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש
בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם
לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת
נפילה מגובה וביגוד זוהר.
חתימת המציע ___________________
- ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת
16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.
16.2 הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים
כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.
16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך
ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.
16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו
תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.
16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר
יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.
- 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים
17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.
17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.
17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.
- משמעת והטלת סנקציות
18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.
18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.
18.3 הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.
18.4 נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.
18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.
הצהרת הקבלן
אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד
על פיו וע"פ הוראות כל דין.
_____________ ______________
שם הקבלן חתימה
-
נספח ח'
מסמכים ותשלומים
- נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.
א. כ ל ל י
- שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.
- במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשה החתימה של החברה.
- הקבלן יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.
- עם החתימה על ההסכם יגיש הקבלן אשור מס הכנסה על אחוז ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.
ב. חתימת ההסכם
יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף
בתחתית כל דף חתימה מלאה.
ג. ערבות בנקאית
בטרם חתימת ההסכם ימציא הקבלן הזוכה במכרז ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור הקבוע במסמכי המכרז, למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.
ד. נזיקין ובטוח
בטרם חתימת ההסכם ימציא הקבלן הזוכה פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.
ה. נוהל הגשת חשבונות
- לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
- לא צורפו המסמכים ע"י הקבלן כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
- את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
(א) לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן את הדף בו מצוי סעיף התמורה וכן צילומי חשבונות קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.
(ב) לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב).
- ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.
נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.
חתימת המציע ___________________
-
נספח ט
פרטי הקבלן / נתוני בנק
לכבוד
עיריית אילת
גזברות
א.נ.,
הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.
לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :
שם/הבנק ___________________ מס'/הבנק _____________
שם/הסניף ___________________מס'/הסניף_____________
שם/החברה/הקבלן/הפירמה_________________________
מס'/החשבון________________
כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום _______________________________________
טלפון לברורים________________
ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).
בכבוד רב,
________ _____________ __________ _________
תאריך מס' עוסק מורשה חותמת חתימה
-
נספח י
הצהרת העדר תביעות
(לחתימה רק בתום תקופת החוזה)
אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר ומצהיר בזה כי עם קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.
למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.
ולראיה באתי על החתום
_________________ ________________
תאריך המצהיר
אישור עד לחתימה
הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.
_________________ _______________
תאריך חתימה
-
נספח יא
לכבוד
עיריית אילת
ת.ד. 14
אילת
הנדון: הצהרה והתחייבות
הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:
- א. אינני נמנה על אחד מאלה:
- קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
- סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
- בן זוגו של עובד עיריית אילת.
- סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
- תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.
- ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה או עובד עירייה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
- ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.
_________ ________________
תאריך חתימה וחותמת הקבלן
-
נספח יב'
תצהיר בדבר אי תאום הצעה למכרז
אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:
- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
- אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
- המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
- המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
- הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
- המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).
אם לא נכון, נא פרט:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
__________ ______________ ________________ ________
תאריך שם המשתתף שם המצהיר ותפקידו חתימת המצהיר
אישור
אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_______________ __________________________
תאריך שם מלא + חתימה + חותמת